Contrato de obras "Reposición de la Estructura Interior en el Castillo de Ayódar" Procedimiento Abierto Simplificado

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras para reponer la estructura interior del castillo de Ayódar, con arreglo al proyecto redactado por el arquitecto Jaime Sirera Bellés. Las obras buscan dar acceso a la parte superior de la torre y ejecutar cubiertas que protejan el edificio de los fenómenos meteorológicos que erosionan sus paramentos interiores. El contrato se ejecuta en un único lote y tiene un presupuesto base de licitación de 138.372,08 € (IVA incluido), con un valor estimado de 114.357,09 € sin IVA. La oferta económica es susceptible de mejora a la baja.

El plazo de ejecución es de 2 meses, contados desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo. Se ofrece reducción de plazo de ejecución, valorada con hasta 20 puntos (5 puntos por semana, hasta 4 semanas), y ampliación del plazo de garantía, valorada con hasta 15 puntos (5 puntos por año adicional, hasta 3 años).

Los criterios de adjudicación evaluables automáticamente son la propuesta económica, con un máximo de 65 puntos, la reducción de plazo, con un máximo de 20 puntos, y la ampliación del plazo de garantía, con un máximo de 15 puntos.

Solvencia técnica: relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años de naturaleza análoga o con código CPV 452, avalada por certificados de buena ejecución. Solvencia económica: volumen anual de negocios de al menos el valor estimado del contrato, sin IVA. Alternativamente, puede acreditarse mediante clasificación en el grupo K7-4, categoría 1 o superior.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obra reparación/impermeabilización azotea bloque principal de estancias oficiales del Acuartelamiento de la G… — plazo hasta el 04/11/2026
• Contratación de la obra de adecuación del nuevo tramo de vial de servicios en el Aeropuerto de Castellón S.L. — plazo hasta el 04/11/2026
• Ejecución del proyecto de obras de "Derribo y adecuación de solar de la antgua fábrica de Azulejos Sanchis de… — plazo hasta el 13/11/2026
• Ejecución de las obras de «Adecuación calle en Proyecto C», en el término municipal de Albocàsser, incluyendo… — plazo hasta el 16/11/2026
• Mantenimiento integral de los ecoparques fijos (Sax, Beneixama, Salinas, Elda, Banyeres de Mariola, Onil y Pe… — plazo hasta el 09/11/2026
• Obras del Nuevo Hospital General Universitario de Castellón. — plazo hasta el 13/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Castellón →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Cláusula 8ª

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Cláusula 8ª

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 0,1 % en las 8 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Ayódar y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibió una sola oferta. ARKO10 OBRAS Y SERVICIOS DE LEVANTE, S.L. ha ganado 2 licitaciones de Pleno del Ayuntamiento de Ayódar. Se adjudicó 37 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Ejecución de las obras de reforma de urbanización y edificación zona de acampada de Ayódar.
  Resuelta
  Publicada: 2025-06-25
• Reforma de la urbanización y la edificación de la zona de acampada de Ayódar
  Resuelta
  Publicada: 2025-02-21
• El objeto de este contrato consiste en realizar las obras necesarias para la  “rehabilitación de la antigua almazara como punto de encuentro sociocultural de Ayodar”.
  Resuelta
  Publicada: 2025-02-11
• Consolidación urgente de fábricas en el castillo de Ayódar
  Resuelta
  Publicada: 2024-09-27

Licitaciones similares y su resultado

• Proyecto básico y de ejecución para la consolidación de parámetros interiores y remate superior en el Castill… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ayódar
  Adjudicada a ARKO10 OBRAS Y SERVICIOS DE LEVANTE, S.L. por 110.719 € (baja del 3,2 %) · 2026-09-10
• Contrato de obras "Restauración de los lienzos Norte y Oeste del recinto principal del Castillo de Cervera de… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama · 2024-09-13
• Contrato de obras "Restauración de los lienzos Norte y Oeste del recinto principal del Castillo de Cervera de… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama
  Adjudicada a JIMFOR REFORMAS S. L. por 68.759 € · 2024-11-21
• Contrato de obras "Restauración de los lienzos Norte y Oeste del recinto principal del Castillo de Cervera de… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama · 2024-08-12
• Contrato de obras Proyecto para estudio arqueológico y consolidación del frente amurallado suroeste del cas… — Alcaldía del Ayuntamiento de Gestalgar
  Adjudicada a PROMOINNOVACIONES CHELLA S.L. por 110.500 € (baja del 2,0 %) · 2024-10-08
• Contrato de obras para la "Restauración de la Muralla Sur del Castillo de Busot" — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Busot
  Adjudicada a ESTUDIO MÉTODO DE LA RESTAURACIÓN S.L. por 142.422 € (baja del 2,0 %) · 2026-04-09

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Ayódar (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ARKO10 OBRAS Y SERVICIOS DE LEVANTE, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 114.357 € y el presupuesto base de licitación asciende a 138.372 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Castellón/Castelló.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Castellón
• Licitaciones de obras de urbanización