Contrato de obras para la ejecución de mejora del alumbrado público "Desglosado mejora de la eficiencia energética exterior al recinto amurallado. Fase 3. Ciudad Rodrigo (Salamanca)”.

Importes y cifras

Qué se contrata

La renovación parcial del alumbrado público exterior al recinto amurallado de Ciudad Rodrigo, con el fin de mejorar la eficiencia energética y reducir los gases de efecto invernadero, al estar la instalación existente al final de su vida útil y con bajos niveles de iluminación.

Las actuaciones afectan a calles de las zonas de Agregado de Sanjuanejo, Barrio Valle San Martín, Tres Columnas, Árbol Gordo y San Cristóbal, incluyendo, entre otras, De la Caridad, Ronda de los Alisos, Ronda del Agueda, Ronda del Valle, Valle San Martín (parcial), María Salud Bernardo de Quirós, Plaza del Caño del Moro, Avenida de Portugal (parcial), García Lorca, Miguel Hernández, Cruz de Tejada (parcial), Plaza Fuente del Arco, Santa Clara, Laguna, Campillo Salazar, Lorenza Iglesias, Valera, Rastrillo (parcial), Parra, Cárcabas, Peramato, Fuente Nava, San Cristóbal, Lázaro, San Sebastián y San Blas.

El presupuesto base de licitación es de 299.999,99 € (IVA incluido), con un presupuesto de ejecución material de 208.347,80 € y un valor estimado de 247.933,88 € (IVA excluido). El plazo de ejecución es de cuatro meses, contados desde el acta de comprobación del replanteo. No hay revisión de precios ni división en lotes, y no se admiten variantes.

Para presentarse se exige solvencia económica (volumen anual de negocios igual o superior a 247.933,88 €, o patrimonio neto igual o superior a esa cifra, y seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por igual importe) y solvencia técnica (relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años de importe acumulado igual o superior a 173.553,71 € en el año de mayor ejecución, avaladas por certificados de buena ejecución). La clasificación no es obligatoria, aunque sirve para acreditar solvencia: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría 2.

La adjudicación se realiza por la mejor relación calidad-precio. La oferta económica puntúa hasta 90 puntos, y se otorga la máxima puntuación al precio más bajo. La ampliación del plazo de garantía puntúa hasta 10 puntos, a razón de 1 punto por cada año adicional sobre el mínimo de un año, hasta 10 años.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Construcción de balsas de acumulación de agua en varios municipios de la provincia de Salamanca, las actuacio… — plazo hasta el 05/11/2026
• Obra: Ensanche y Refuerzo de la carretera DSA-352, Serradilla del Arroyo al Paso de Los Lobos por Monsagro. T… — plazo hasta el 11/11/2026
• Obra: Ensanche y Refuerzo de firme de la carretera DSA-250 A-66 a Bejar por Ledrada. TRAMO SANCHOTELLO A BÉJA… — plazo hasta el 11/11/2026
• Renovación de la red de abastecimiento de agua Fase II — plazo hasta el 03/11/2026
• Suministro en régimen de alquiler e instalación del alumbrado navideño. — plazo hasta el 03/11/2026
• Obra: Pavimentación calle La Iglesia y calle Renova en el municipio de Vilvestre (Salamanca) (nº orden 28) (n… — plazo hasta el 03/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Salamanca →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Patrimonio neto: Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del…
Cifra anual de negocio: Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del…
Seguro de indemnización: Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Este requisito se acreditará INICIALMENTE mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y declaración responsable complementaria.…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 32,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 1,1 % en las 176 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y del 14,1 % en el grupo CPV 4531. Se recibieron 8 ofertas. Se adjudicó 57 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: La maquinaria que se emplee en los trabajos deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos y se garantizará el empleo de…
• Consideraciones de tipo social: Cumplimiento normativa materia laboral y de Seguridad Social; RDL 1/2013; LO 3/2007; 31/1995; 39/1997 y normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. Cumplimiento del convenio…

Publicaciones oficiales

• Contrato de servicios de montaje y realización de conexiones necesarias para la instalación y posterior desmontaje de alumbrado navideño 2026 en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Contrato de servicios de Formación para la Acción Climática en el ámbito del Proyecto ACLIMA CENCYL (INTERREG 6 ESPAÑA-PORTUGAL)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-01
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación de las aceras e instalaciones de las calles: Arapiles 1 y Cuartel viejo, Arapiles (Tramo 2), Calle Doctor Fleming y Calle Pizarro. Ciudad Rodrigo. (Salamanca)”
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-22
• Contrato de suministro de mobiliario para El Centro Innovación Social (CIS) La Estrella cofinanciado programa POCTEP cooperación Interreg España-Portugal.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-17
• Licitación de espacio para la instalación de máquinas expendedoras en local anexo al Mercado de Abastos
  Publicada
  Publicada: 2026-09-14

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

• Contrato de servicios de impresión, encuadernación y entrega del Libro de Carnaval de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Edición 2026 y Edición 2027. — 21/10/2025
• Contrato de suministro de una máquina retroexcavadora mixta nueva para el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) — 17/10/2025
• Contrato de obras para la ejecución del "Proyecto de mejora y acondicionamiento de la C/Almendro y de la C/Sepulcro-Desglosado FASE I. Ciudad Rodrigo (Salamanca)" — 10/10/2025
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación de las aceras e instalaciones de la calle Cardenal Tavera. Ciudad Rodrigo. (Salamanca)”. — 16/09/2025
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación de las aceras e instalaciones de la C/Carmelitas. Ciudad Rodrigo. (Salamanca) — 16/09/2025
• Contrato de servicios de Arquitectura e Ingeniería para la redacción del “Proyecto Básico y de Ejecución del nuevo centro de innovación Social “La Estrella” para el desarrollo Local Sostenible de la provincia de Salamanca en Ciudad Rodrigo”; y la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. Ciudad Rodrigo (Salamanca) — 13/08/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para la ejecución de Mejora del alumbrado público "Desglosado mejora de la eficiencia energ… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a AGUSTÍN CASADO S.L. por 148.650 € (baja del 43,1 %) · 2026-08-04
• Contrato de obras para la ejecución del "Proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado ornamen… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a ACEINSA SALAMANCA, S.A. por 103.397 € (baja del 34,6 %) · 2026-03-22
• Contrato de obras para la ejecución del "Proyecto de mejora de la eficiencia de la iluminación del perímetro… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a ELECTRICIDAD MADRUGA S.L. por 111.000 € (baja del 2,7 %) · 2024-11-06
• Contrato de obras para el desarrollo del "Proyecto de mejora de la accesibilidad y movilidad de la zona comer… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo · 2024-06-21
• Contrato de obras para la ejecución del “Proyecto de asfaltado de varias calles de la localidad de Ciudad Rod… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a VILOR CARRETERAS Y FIRMES SLU por 133.090 € · 2025-10-22
• Contrato de obras para la ejecución del "Proyecto de urbanización AGN-UN9. Calle Las Canteras. FASE II. Ciuda… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a LA SERRANA DE CONSTRUCCIONES, S.L. por 152.130 € (baja del 16,8 %) · 2024-04-01

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a LLUMERA ASTUR, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 247.934 € y el presupuesto base de licitación asciende a 300.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Salamanca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Salamanca
• Licitaciones de alumbrado público
• Licitaciones de navidad
• Licitaciones de obras de urbanización