Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación del parque en C/Hermanos García Carrafa c/v Paseo de Carmelitas. Ciudad Rodrigo (Salamanca)"

Importes y cifras

Qué se contrata

La redacción del proyecto básico y de ejecución y la ejecución de las obras para renovar un parque infantil de 325 m² situado en la calle Hermanos García Carrafa, junto al Paseo de Carmelitas, en Ciudad Rodrigo. Las obras incluyen la retirada de la totalidad de los juegos actuales y la instalación de nuevos juegos infantiles, así como la sustitución del pavimento: sobre 256 m² de caucho se instalará césped artificial, y en una franja lateral de 19 metros por 1,50 metros (29,25 m²) también se colocará césped artificial, dejando libres los alcorques. Se mantiene la baldosa hidráulica de la entrada.

El presupuesto base de licitación asciende a 43.327,10 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto es de dos meses desde la firma del acta de replanteo. El plazo de garantía es de 12 meses desde la recepción. Se prevé la revisión de la red de drenaje pluvial para evitar encharcamientos y la adecuación de la rampa de acceso al parque conforme a la normativa de accesibilidad. Los juegos deben cumplir las normas UNE-EN 1176 y, entre los modelos orientativos, figuran una estructura multijuego tipo castillo con toboganes y plataformas, un muelle, un balancín y un columpio mixto con nido.

Se ejecutará también el estudio de seguridad y salud, con un presupuesto de ejecución material de 759,88 euros más gastos generales, beneficio industrial e IVA. No procede clasificación del contratista por razón del importe.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Suministro e instalación del parque en Calle Las Eras de Doñinos de Salamanca — plazo hasta el 06/11/2026
• La ejecución de obra promovida por la Mancomunidad denominada "construcción de nave para vehículos y maquinar… — plazo hasta el 03/11/2026
• Obra de Urbanización básica en Serradilla del Arroyo (Salamanca) (nº orden 22) (nº obra 454) (Plan de Coopera… — plazo hasta el 09/11/2026
• Obra de Renovación de red de abastecimiento y saneamiento de calles en el municipio de Macotera (Salamanca) (… — plazo hasta el 09/11/2026
• Obra de Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Lumbrales (Salamanca) (nº orden 20) (nº obra 2… — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato de obras ejecución de edificio de usos múltiples en el nuecleo de Las Torres (Salamanca) — plazo hasta el 04/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Salamanca →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del…
Patrimonio neto: Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Este requisito se acreditará INICIALMENTE mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y declaración responsable complementaria.…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 14,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 1,1 % en las 176 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y del 11,0 % en el grupo CPV 3753. Se recibieron 2 ofertas, de 30.695 € a 31.419 €. SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL, S.A. ha ganado 3 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Se adjudicó 174 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: La maquinaria que se emplee en los trabajos deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos y se garantizará el empleo de…
• Consideraciones de tipo social: Cumplimiento normativa materia laboral y de Seguridad Social; RDL 1/2013; LO 3/2007; 31/1995; 39/1997 y normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. Cumplimiento del convenio…

Publicaciones oficiales

• Contrato de servicios de montaje y realización de conexiones necesarias para la instalación y posterior desmontaje de alumbrado navideño 2026 en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Contrato de servicios de Formación para la Acción Climática en el ámbito del Proyecto ACLIMA CENCYL (INTERREG 6 ESPAÑA-PORTUGAL)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-01
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación de las aceras e instalaciones de las calles: Arapiles 1 y Cuartel viejo, Arapiles (Tramo 2), Calle Doctor Fleming y Calle Pizarro. Ciudad Rodrigo. (Salamanca)”
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-22
• Contrato de suministro de mobiliario para El Centro Innovación Social (CIS) La Estrella cofinanciado programa POCTEP cooperación Interreg España-Portugal.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-17
• Licitación de espacio para la instalación de máquinas expendedoras en local anexo al Mercado de Abastos
  Publicada
  Publicada: 2026-09-14

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

• Contrato de obras para el desarrollo del "Proyecto Básico y de Ejecución de musealización de Toriles en la Casa Consistorial. Ciudad Rodrigo (Salamanca)". — 03/12/2025
• Contrato de suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en alta y baja tensión de las instalaciones y dependencias del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) — 28/11/2025
• Contrato de servicios de impresión y entrega de calendarios, pegatinas, carteles taurinos y folletos del Carnaval del Toro 2026. Ciudad Rodrigo (Salamanca) — 24/11/2025
• Contrato de servicios de maquinaria para trabajos municipales de sustitución y reparación de instalaciones y pavimentos, mantenimiento de aceras y calzadas. Ciudad Rodrigo (Salamanca) — 07/11/2025
• Contrato privado de seguros de responsabilidad civil, accidentes y otros de los espectáculos taurinos populares, festivales y novilladas del Carnaval del Toro 2026. Ciudad Rodrigo (Salamanca) — 06/11/2025
• Contrato de servicios de montaje y realización de conexiones necesarias para la instalación y posterior desmontaje de alumbrado navideño 2025 en Ciudad Rodrigo (Salamanca) — 27/10/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación del parque de la… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL, S.A. por 40.625 € (baja del 1,5 %) · 2026-05-07
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución de renovación del parque en valle Sa… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a EL SECRETARIO S.L. por 40.266 € (baja del 0,5 %) · 2026-04-22
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación de las aceras e i… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SÁNCHEZ MONTERO, S.L. por 351.020 € (baja del 2,9 %) · 2025-12-26
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución de renovación del parque de Las Cant… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a EL SECRETARIO S.L. por 48.182 € (baja del 11,4 %) · 2025-06-06
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación de las aceras e i… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo · 2025-05-30
• Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación de las aceras e i… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SÁNCHEZ MONTERO, S.L. por 75.402 € (baja del 2,9 %) · 2025-12-26

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 35.808 € y el presupuesto base de licitación asciende a 43.327 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Salamanca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Salamanca
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de jardinería
• Licitaciones de parques infantiles