Contrato de Obras del “Proyecto Proyecto Constructivo para el restablecimiento del cauce innominado a lo largo de la Calle Barranco, Carretera de Valdelaguna y Paseo de las Fuentes en Belmonte de Tajo (Madrid)”. CYII 2025/47

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de restablecimiento de un cauce innominado en el municipio de Belmonte de Tajo (Madrid), a lo largo de la calle Barranco, la carretera de Valdelaguna y el Paseo de las Fuentes. Se financia con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (NextGenerationEU) y se adjudica por procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad de criterios, mediante licitación electrónica.

Las prestaciones concretas, descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el apartado 1 del Anexo I, comprenden la ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto constructivo. El presupuesto base de licitación, incluido el IVA, se fija en el apartado 3 del Anexo I, y el precio no podrá superar el valor estimado del contrato señalado en ese mismo apartado.

Los criterios de adjudicación, con su ponderación, figuran en el apartado 8 del Anexo I, y la negociación prevista se regula en el apartado 10.12. Los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica, así como la clasificación o habilitación exigibles, se detallan en los apartados 4 y 5 del Anexo I.

El plazo de ejecución se establece en la cláusula 22 y las penalizaciones por incumplimiento en la cláusula 23. La forma de abono se basa en certificaciones mensuales desglosadas por capítulos, aplicando mediciones, precios unitarios y la baja ofertada, según la cláusula 29.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de ejecución de las obras de urbanización para reparación de pavimento asfáltico en varias calles de… — plazo hasta el 16/11/2026
• Construcción de una pista pádel, con cerramiento perimetral mediante estructura de acero galvanizado y vidrio… — plazo hasta el 10/11/2026
• Obra de reforma de calle Alcalde Jose Antonio Ponce y calle Santisimo — plazo hasta el 16/11/2026
• Obras de acondicionamiento de aulas en Facultad de Ciencias y Farmacia, en Campus Científico Tecnológico de l… — plazo hasta el 16/11/2026
• Obras de reforma y mejora de la accesibilidad del Centro Cultural «El Fito» y de edificación y urbanización d… — plazo hasta el 27/11/2026
• La contratación de la obra, suministro e instalación, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de instalació… — plazo hasta el 30/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Madrid →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 0,7 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 13,7 % en las 29 adjudicaciones de Canal de Isabel II, Ente Público y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas. Se adjudicó 48 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Según el punto 9.3. del Anexo I del PCAP
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras del “Proyecto Constructivo para la Integración del Arroyo la Peñuela en el entorno del camino de Esquivias, en el municipio de Torrejón de Velasco (Madrid)”. CYII 2025/64
  Resuelta
  Publicada: 2025-09-29
• Realización de los trabajos de vigilancia, Control y de coordinación de Seguridad y Salud, durante la ejecución de las obras del Proyecto constructivo para la integración del Arroyo la Peñuela en el entorno del Camino de las Esquivias en el municipio de Torrejón de Velasco.
  Resuelta
  Publicada: 2025-09-29
• Servicios de Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto saneamiento y minas en Calle Colegiata y entorno, en el municipio de Ciempozuelos. CYII 2025/63
  Resuelta
  Publicada: 2025-09-26
• Servicios de asistencia técnica para la Redacción de proyecto “Renovación de la red de saneamiento en el municipio de Titulcia. Fase I. (PLAN SANEA 2500)” CYII 2025/45
  Resuelta
  Publicada: 2025-07-15
• Servicios de asistencia técnica para la Redacción de proyecto “Renovación de red de saneamiento en el municipio de Zarzalejo. Fase I (PLAN SANEA 2500)". Contrato 2025/50
  Resuelta
  Publicada: 2025-07-07

Anteriores y posteriores de Canal de Isabel II, Ente Público

• El objeto del contrato es la asistencia técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del "Proyecto Constructivo para el establecimiento del Cauce Innominado a lo largo de la Calle Barranco, Carretera de Valdelaguna y Paseo de las Fuentes en Belmonte de Tajo (Madrid)" CYII 2025/46 — 01/07/2025
• El objeto del Contrato es la realización de las obras del "Renovación de la red de saneamiento en el municipio Belmonte de Tajo (Madrid)”. CYII 2025/49 — 17/06/2025
• El objeto del contrato son los trabajos de asistencia técnica para la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Proyecto de “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BELMONTE DE TAJO. FASE I (PLAN SANEA 2500)” CYII 2025/48 — 17/06/2025
• El objeto del Contrato es la realización de las obras del "Proyecto Constructivo para el restablecimiento del cauce innominado a lo largo de la Calle Barranco, Carretera de Valdelaguna y Paseo de las Fuentes en Belmonte de Tajo (Madrid)”. CYII 2025/47 — 17/06/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de Obras del “Proyecto Proyecto Constructivo para el restablecimiento del cauce innominado a lo larg… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a IMESAPI, S.A. por 427.146 € (baja del 0,7 %)
• Contrato de obras del “proyecto constructivo para el restablecimiento del cauce innominado a lo largo de la C… — Canal de Isabel II, Ente Público · 2025-07-10
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de c… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a U.T.E. PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L. por 39.411 € (baja del 4,8 %)
• Contrato de Obras del “Proyecto para la eliminación de la afección que genera el colector procedente de la Ca… — Canal de Isabel II, Ente Público · 2025-02-04
• Contrato de Obras del “Proyecto para la eliminación de la afección que genera el colector procedente de la Ca… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU por 442.345 € (baja del 0,2 %)
• Contrato de obras del “Proyecto Constructivo para la Integración del Arroyo la Peñuela en el entorno del cami… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. por 308.584 € (baja del 8,8 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Canal de Isabel II, Ente Público.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a IMESAPI, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 430.227 € y el presupuesto base de licitación asciende a 520.575 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Madrid
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de agua y abastecimiento
• Licitaciones de protección contra inundaciones