Contrato de Obras del Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Corpa. Fase I (Plan Sanea 2500).”. CYII  2026/30

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de renovación de la red de saneamiento del municipio de Corpa, en su primera fase, dentro del Plan Sanea 2500, conforme a lo descrito en el apartado 1 del Anexo I del pliego. Las prestaciones concretas, cantidades y plazos de ejecución se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Anexo I, que no han sido incluidos en el texto recibido.

Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica, financiera y técnica exigida en el apartado 5 del Anexo I, con los medios que en el mismo se indican, así como las habilitaciones empresariales o profesionales que en su caso se especifiquen en el apartado 4.

Los criterios de adjudicación, su ponderación y los parámetros para apreciar ofertas anormalmente bajas se fijan en el apartado 8 del Anexo I. Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos y constarán de varios sobres, con documentación administrativa, criterios sujetos a juicio de valor y criterios cuantificables mediante fórmulas.

El presupuesto base de licitación, el valor estimado y el plazo de ejecución figuran en el apartado 3 y en el apartado 22 del pliego, respectivamente.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• El objeto de esta licitación es la contratación, a través de un panel homologado de adquisición dinámica (PHA… — plazo hasta el 18/12/2029
• SDA contratación de obras de importe inferior a 500.000 € — plazo hasta el 29/10/2029
• Suministros demandados por el Ayuntamiento de El Escorial en el marco de un sistema dinámico de adquisición — plazo hasta el 04/06/2028
• Suministro de vidrios y servicios accesorios de transporte, instalación y pulido — plazo hasta el 09/05/2031
• Concesión de obra, para la redacción del proyecto y dirección facultativa, construcción y explotación del Pal… — plazo hasta el 15/12/2026
• Acondicionamiento del accionamiento acimutal del radiotelescopio de 40m del Observatorio de Yebes — plazo hasta el 05/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Madrid →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,4 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 28,5 % en las 33 adjudicaciones de Canal de Isabel II, Ente Público y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. Se formalizó 146 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Obras del "Proyecto de Renovación de la red de saneamiento en el municipio de Titulcia. Fase I (PLAN SANEA 2500)".
  Publicada
  Publicada: 2026-10-22
• Servicios de Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto “Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Colmenar del Arroyo. Fase II (Plan Sanea 2500)”. CYII 2026/56.
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-02
• Contrato de obras de mejora de camino de acceso al monte M-3152 "LAS VALLEJAS”, términos municipales de Robledillo de la Jara y de el Atazar” CYII 2026/57.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-28
• Suministro de vehículo en régimen de renting con mantenimiento y aseguramiento. CYII 2026/52
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-15
•  Contrato de obras de mejora de camino de acceso al monte M-3152 "LAS VALLEJAS”, términos municipales de Robledillo de la Jara y de el Atazar” CYII 2026/51.
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-21

Anteriores y posteriores de Canal de Isabel II, Ente Público

• Concurso de derecho de "Ahorro Energético" generado por las actuaciones e inversiones en eficiencias energéticas ejecutadas por el Canal de Isabel II en los Teatros del Canal. CYII 2026/50 — 14/08/2026
• Contrato de Servicios de Asesoramiento jurídico en materia de Contratación Pública al Ente Publico de Canal de Isabel II. CYII 2026/33 — 06/04/2026
• Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de coordinación de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Chapinería. Fase I CYII 2026/15 — 20/03/2026
• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Santa María de la Alameda. Fase I (PLAN SANEA 2500)”. CYII 2026/24 — 04/03/2026
• Contrato de Obras del Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Rozas de Puerto Real. Fase I (Plan Sanea 2500).”. CYII  2026/19 — 03/03/2026
• “Suministro de Luminarias led en los Teatros del Canal”. Plan de recuperación, transformación y resiliencia – financiado por la unión europea – nextgenerationeu. CYII 2026/18 — 02/03/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Villamantilla. Fase… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. por 1.938.635 € (baja del 11,8 %)
• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Villar del Olmo. Fa… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a LICUAS S.A. por 1.157.710 € (baja del 13,7 %)
• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio Valdaracete. Fase I (P… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. por 1.725.112 € (baja del 16,1 %)
• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Anchuelo. Fase I (P… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. por 1.303.315 € (baja del 13,7 %)
• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Fresnedillas de la… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a UTE PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U. Y ULLASTRES S.A. por 2.583.423 € (baja del 6,3 %)
• Contrato de Obras del Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Brea de Tajo. Fase I… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. por 2.073.988 € (baja del 15,2 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Canal de Isabel II, Ente Público.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 2.276.648 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Madrid
• Licitaciones de agua y abastecimiento
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de limpieza de alcantarillado