Contrato de obras del proyecto básico y de ejecución para arreglo de cubierta y ampliación del Centro Joven de Albacete, a fin de albergar la emisora de radio Nova Onda. EXP 52/2025

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras para habilitar un espacio de unos seis metros de ancho por diecisiete de fondo sobre la cubierta del Centro Joven de Albacete, en la calle Collado Piña 14, destinado a la emisora de radio Nova Onda. La superficie construida nueva es de 109,25 m² y la superficie útil de la emisora asciende a 106,20 m² en el conjunto de espacios previstos.

Las obras comprenden la demolición del pavimento de hormigón poroso de la cubierta en la zona de implantación, la construcción de una estructura de perfiles de acero laminado soldados sobre placas de anclaje en los pilares existentes, y un forjado de chapa colaborante con losa de hormigón armado. La cubierta nueva será no transitable, con hormigón ligero, impermeabilización asfáltica y grava lavada. Los cerramientos exteriores serán de termoarcilla revestida con placas de acero grecadas o mortero monocapa. Se instalarán las redes de electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, climatización y ventilación mecánica, y se construirá una pasarela metálica hasta la nueva ubicación de la escalera del grupo electrógeno.

Se aplicará pintura ignífuga a los perfiles de acero.

El plazo de ejecución es de seis meses.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Renovación de pavimento deportivo en Polideportivo Municipal — plazo hasta el 06/11/2026
• Obras de mejora de caminos en la Sección Territorial Primera (AB-087/2025) — plazo hasta el 29/10/2026
• Obras de mejora del camino de La Molata, TM de Alcaraz (Albacete) — plazo hasta el 29/10/2026
• Ejecución de las obras del Proyecto de Acondicionamiento del Camino del Puente del Caño, destinadas a mejorar… — plazo hasta el 11/11/2026
• Contrato de Obras de Urbanización en Calle Corredera mediante el "Proyecto subvencionado con cargo al conven… — plazo hasta el 10/11/2026
• OC-AB-26002; 54.774/26 Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-30, PP.KK. 0+000 a 29+170. Provin… — plazo hasta el 13/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Albacete →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: 7.2.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 1º CRITERIO: VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS en el ámbito al que se refiere el contrato referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función…

Solvencia técnica

Otros: 7.2.2.SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: A) EMPRESAS QUE NO SEAN DE NUEVA CREACIÓN: 1º CRITERIO: EXPERIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 8,4 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,8 % en las 933 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta. SERVIALBA ACTIVIDADES SLU ha ganado 7 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete. Se adjudicó 213 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: A) DE TIPO SOCIAL: Considerando que se trata de la ejecución de obras, y que el sector de la construcción presenta un índice de siniestralidad superior a la media y con el objeto de ser más…

Publicaciones oficiales

• Contrato de servicio de catering para celebración de aniversario de la agrupación de voluntarios de protección civil de Albacete. Exp 151-2025
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• EXPTE. 60-2026. Contrato de servicio de atención educativa al alumnado de Escuelas Infantiles Municipales con discapacidad física, psíquica o sensorial, reservado a org. sociales, conforme disposición adicional 48 LCSP
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• 39/2026 Contrato de suministros de carpetas para expedientes, sobres, adhesivos y documentos corporativos 2026 para la Gerencia de Urbanismo
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• Expte. 58-2026. Contrato de ejecución de las obras del proyecto de instalación de ascensor en la plaza de toros de Albacete.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• EXP. 61-2026. Contrato de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, del proyecto básico y de ejecución para la instalación de ascensor en la Plaza de Toros Albacete.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete

• Servicio de mediación de riesgos y seguros del Ayuntamiento de Albacete (Lote 4: Ramo de seguros de flota de vehículos para Entidades Locales y Entes dependientes, y otros riesgos vinculados a medios de transporte). Expte. 4/2026. — 29/01/2026
• Contrato de obras de reparación de desperfectos en fachadas del Centro Cultural José Saramago de Albacete. Expte. 104-2025 — 19/01/2026
• Contrato de obras para el acondicionamiento como zona verde de solar municipal en C/Ángel Nº 32 y adecuación del jardín de la Plaza Cruz de Término de Albacete. Expte 114/2025 — 05/01/2026
• Contrato de obras del proyecto de reforma y ampliación del Centro Sociocultural de El Salobral. Expte. 96-2025 — 22/12/2025
• Suministro de artículos de ferretería doméstica e industrial para reparaciones y equipamiento de instalaciones, vehículos y efectivos del SCI del Ayuntamiento de Albacete. Expte 81/2025 — 22/12/2025
• Contrato de obras del proyecto de salón social y nave multiusos en el barrio rural de Los Anguijes. Expte. 95/2025 — 22/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de servicio para la dirección de obra, de ejecución de obra, y coordinación de seguridad y salud, de… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
  Adjudicada a Belmonte-González-Calero, Arquitectos, S.L.P. por 15.500 € (baja del 10,4 %) · 2026-09-10
• Contrato de Obras del Proyecto básico y de ejecución de adecuación del Auditorio Municipal de Albacete sito e… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
  Adjudicada a ALBORADA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA por 1.080.984 € (baja del 6,6 %) · 2025-12-19
• Contrato de obras del proyecto de finalización del Centro Socio Cultural Cañicas-Imaginalia. EXPTE. 118/2025 — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
  Adjudicada a ALBORADA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA por 155.648 € (baja del 4,2 %) · 2026-04-14
• Contrato de Obras de reparación y conservación del templete de música del parque de Abelardo Sánchez de Albac… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES AUROFRAN, S.L. por 131.500 € (baja del 16,1 %) · 2025-12-12
• Contrato de Obras contempladas en el Proyecto básico y ejecución de "Reforma y Ampliación del Centro Municipa… — Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería
  Adjudicada a SOLUCIONA OBRAS Y SERVICIOS S.L.U. por 1.097.794 € (baja del 7,5 %) · 2025-10-03

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete (Administración Local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a SERVIALBA ACTIVIDADES SLU.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 359.975 € y el presupuesto base de licitación asciende a 395.972 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Albacete.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Albacete
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de cubiertas y tejados
• Licitaciones de dirección de obra