Contrato de obras de revegetación y adecuación paisajística del ciclocarril Villaricos-embalse de Cuevas del Almanzora, actuación 1 enmarcada en el Eje 1 Transición verde y sostenible para la ejecución del Plan de sostenibilidad turística en destino, Cuevas del Almanzora, en el marco del PRTR C14.I1.2 financiado por la Unión Europea Next Generation EU

Importes y cifras

Qué se contrata

La revegetación de 10.840 m² (1,08 ha) de bermas y bolsas de suelo junto al carril ciclable Villaricos-embalse, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0,985 y 3,600, con especies autóctonas de bajo requerimiento hídrico. Los trabajos incluyen limpieza y desbroce previos, aporte de tierra vegetal, plantaciones manuales al azar con una densidad de 2 unidades/m² (una herbácea y otra arbustiva), arbolado con tubo protector y tutores, e hidrosiembras con una dosis de 200 kg/ha.

La superficie se reparte en nueve áreas: A1 (430 m² y 325 m²), B1 (2.615 m²), B2 (905 m²), C1 (470 m²), C2 (1.430 m²), D (1.750 m²), E (2.480 m²) y F (435 m²).

Se ejecutan también acometidas a la red de riego de la Comunidad de Regantes en siete puntos, con arquetas de hormigón, contador, válvulas y bocas de riego. Se instalan caminos de mantenimiento de zahorra de 2,5 m de ancho en las áreas A1 y F, vallado disuasorio de madera y doble cuerda en A1 y E, y paneles informativos.

Tras la ejecución se prevé un mantenimiento de dos años con resiembras, siegas, reposición de marras, poda y riegos durante los primeros doce meses. El presupuesto de ejecución material es de 93.249,53 €, con un coste medio de 8,60 €/m².

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de Reforma y Conservación de la Guardería Municipal de Adra — plazo hasta el 09/11/2026
• Pavimentación Caminos Municipales. Sierro 72PCAM24-27BII — plazo hasta el 03/11/2026
• Instalación wifi en galerías presa de Benínar — plazo hasta el 29/10/2026
• Conclusión del Acuerdo Marco Para La Contratación de Las Obras Alquiler De Maquinaria De Obra Civil, Agrícola… — plazo hasta el 02/11/2026
• Obras de parques infantiles en El Potro y en calle Erasmo de Rotterdam — plazo hasta el 05/11/2026
• Contratación de obras de Reforma integral de la Plaza de la Iglesia y calles Iglesia de Cabo de Gata, La Estr… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Almería →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecución de obras, referido al mejor ejercicio dentro de los TRES últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados por el licitador en los CINCO últimos ejercicios, acompañadas de certificados o…
Técnicos o unidades técnicas: Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, encargados del control de calidad en la ejecución de las obras objeto del contrato de que se trate.

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 0,4 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,0 % en las 173 adjudicaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y del 11,2 % en el grupo CPV 4511. Se recibieron 3 ofertas. VERDE URBANO PAISAJISMO & JARDINERIA S.L ha ganado 2 licitaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. Se adjudicó 53 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Apartado N.1 CCP y cláusula 49.A del PCAP
• Consideraciones de tipo medioambiental: Ver apartado N.2 del CCP y cláusula 49.B PCAP.

Publicaciones oficiales

• Servicio de refuerzo de limpieza de centros educativos y dependencias municipales de uso educativo, según Memoria adjunta en pdf.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-23
• Suministro, mediante arrendamiento, con montaje, mantenimiento y desmontaje, de elementos de alumbrado extraordinario con motivo de las Fiestas Patronales de San Diego 2026, prorrogable para las de 2027 y 2028
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-23
• El contrato tendrá por objeto la contratación de las actuaciones musicales y artísticas para la Feria de San Diego 2026, a celebrar los días 11 a 15 de noviembre de 2026, así como el acto previo de la Comida del Mayor el 30 de octubre de 2026,
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-07
• Contrato derivado SDA-Servicios autocares necesarios para temporada 2026/2027, Desplazamientos escuelas deportivas, según pliego de prescripciones y memoria, adjuntos en pdf.
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-09
• Contratación de servicios técnicos especializados para el desarrollo del proyecto Escuelas Deportivas de Cuevas del Almanzora, dirigido a personas en edad escolar del municipio y a desarrollar en las instalaciones deportivas del mismo.
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-16

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

• Contrato de concesión demanial del bar cafetería ubicado en Mercado Municipal de Abastos de Cuevas del Almanzora — 17/11/2025
• Contrato de obras ejecución, habilitación y señalización de ruta minera de carácter ecoturístico y cultural. Proyecto de acondicionamiento peatonal del túnel 1 de Villaricos, actuación 4.4 enmarcada en el Eje 4 Competitividad para la ejecución del Plan de sostenibilidad turística en destino, en el marco del PRTR C14.I1.2 financiado por la Unión Europea Next Generation EU — 04/11/2025
• Contrato de servicios de varias actuaciones musicales y artísticas para la feria de San Diego 2025 — 02/10/2025
• Contrato de obras ejecución, habilitación y señalización de ruta minera de carácter ecoturístico y cultural. Proyecto de acondicionamiento peatonal del túnel 1 de Villaricos, actuación 4.4 enmarcada en el Eje 4 Competitividad para la ejecución del Plan de sostenibilidad turística en destino, en el marco del PRTR C14.I1.2 financiado por la Unión Europea Next Generation EU — 26/09/2025
• Contrato de servicios para el desarrollo de una plataforma web y estrategia de posicionamiento SEO/SEM y para producción del mapa turístico digital de Cuevas del Almanzora actuaciones 3.1 y 3.4 Eje 3 Transición digital para la ejecución del Plan de sostenibilidad turística en destino, en le marco del PRTR C14.I1.2 financiado por la Unión Europea Next Generation EU — 25/09/2025
• Primera prórroga del contrato de suministro en régimen de alquiler montaje y desmontaje de carpas y jaimas para la celebración de la feria de San Diego 2025 de Cuevas del Almanzora — 18/09/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de restauración ambiental de la desembocadura del río Almanzora, enmarcada en el Eje 1 Tran… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  Adjudicada a VERDE URBANO PAISAJISMO & JARDINERIA S.L por 40.594 € (baja del 2,9 %) · 2026-01-07
• Contrato de obras de construcción de un carril cicloturístico Los Guiraos - Guazamara - El Largo - Grima enma… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora · 2026-03-18
• Contrato de obras ejecución, habilitación y señalización de ruta minera de carácter ecoturístico y cultural.… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  Adjudicada a CONTRATISTAS MINEROS, S.L. por 113.427 € (baja del 0,1 %) · 2026-01-27
• Contrato de obras de construcción de un carril cicloturistico Los Guiraos – Guazamara – El Largo – Grima enma… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  Adjudicada a Arperemi, s.l. por 181.150 € (baja del 0,1 %) · 2026-05-19
• Contrato de obras de reverdecimiento y adaptación al cambio climático de espacios verdes públicos. Actuación… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  Adjudicada a MARTIZOS SOLUTIONS, S.L. por 46.938 € (baja del 5,0 %) · 2024-10-15
• Contrato de obras de exomusealización del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo enmarcada en la actuación 3… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  Adjudicada a EXCAVACIONES RAMOS GARCIA, SL por 227.213 € · 2026-03-03

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Administración Local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a VERDE URBANO PAISAJISMO & JARDINERIA S.L.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 110.967 € y el presupuesto base de licitación asciende a 134.270 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Almería.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Almería
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de jardinería