Contrato de obras de reparación de aire acondicionado de el mercado de pescados "el Barranco" de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla). Expte. 2026/119.
Expediente 2026/119 · Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.)
Adjudicada a INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS SA por 55.727 € (sin IVA), un 7,1 % por debajo del presupuesto, entre 2 ofertas. Reparación de cuatro equipos de climatización tipo Roof Top del mercado de pescados, con sustitución de compresores dañados, recarga de gas R-407C y limpieza de circuitos, en 45 días. Licitación pública de servicios convocada por Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.) (Sevilla). Con valor estimado de 59.976 € y presupuesto de 72.571 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. El plazo de presentación de ofertas terminó el 15/04/2026 a las 23:59. Expediente 2026/119.
¿Te interesan las licitaciones como esta? Recibe por email las próximas licitaciones de servicios en Andalucía. Gratis, sin tarjeta.
Importes y cifras
Qué se contrata
La reparación de la instalación de aire acondicionado de la nave de pescados del Barranco, formada por cuatro equipos Roof Top Carrier de más de 20 años de antigüedad, para recuperar su funcionamiento. El precio máximo de licitación es de 59.976,00 € más IVA.
Las actuaciones previstas incluyen la sustitución de compresores derivados por daño eléctrico, cuatro en los informes de referencia, según el estado de cada máquina. Además, se prevé limpieza del circuito frigorífico, recuperación y recarga de gas refrigerante R-407C (18 kg por máquina o por circuito según el caso) y recuperación del refrigerante durante los periodos de inactividad para evitar microfugas.
Los informes técnicos aportados también recogen la sustitución de contactores y magnetotérmicos dañados, la reparación de conductores quemados, pruebas de estanqueidad con nitrógeno, limpieza química de circuitos contaminados por acidez, sustitución de filtros deshidratadores, vacío profundo, sustitución de correas de ventiladores (A59) y reparación de elementos de seguridad. Se recomienda, asimismo, instalar sondas de temperatura en el interior del edificio.
El plazo de ejecución es de 45 días desde la formalización del contrato, debiendo el adjudicatario ajustarse a las necesidades de funcionamiento de la Unidad Alimentaria. La prórroga es obligatoria para el empresario y requiere preaviso de dos meses. La valoración de ofertas se realiza con criterios evaluables de forma automática, con un máximo de 100 puntos.
Licitaciones abiertas similares
- servicio vigilancia y seguridad integral del parque del alamillo (sevilla).
- Mantenimiento de los vehículos adscritos al parque móvil de los SSCC CAPADR
- Servicio de mantenimiento, revisiones y/o reparaciones y su envío, por parte del adjudicatario, al Centro Esp…
- Contratación del servicio de mantenimiento de los ascensores y aparatos elevadores existentes en edificios mu…
- Mantenimiento de grupos electrógenos RCT Chiclana y Puerto Real pertenecientes a la Escuadrilla de Transmisio…
- Servicio de transporte para remolcar las carrozas y la escalera de las cabalgatas de Reyes Magos del Distrit…
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 100.0 |
Requisitos para presentarse
- Solvencia económica
- Patrimonio neto: Patrimonio neto, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al valor estimado del contrato. Estos…
Cifra anual de negocio: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de… - Solvencia técnica
- Trabajos realizados: La solvencia técnica se acreditará por los siguientes medios: Una relación de las obras ejecutadas de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto del contrato en el curso de los…
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS SA | Adjudicado | 55.727 €08/05/2026 | 08/05/2026 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó con una baja del 7,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 13,7 % en las 230 adjudicaciones de Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.) y del 4,8 % en el grupo CPV 5000. Se recibieron 2 ofertas, de 55.727 € a 57.950 €. Se adjudicó 39 días después de su publicación.
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Complementaria | ≈ 2.786 € | 5.0 % |
| Definitiva | — | 0.0 % |
Condiciones especiales de ejecución
- Consideraciones de tipo medioambiental: De caracter mediambiental
- Consideraciones de tipo social: De caracter social o relativas al empleo
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 08/05/2026 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 30/03/2026 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 30/03/2026 |
Lo último de Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.)
Ver el órgano →- Contrato de suministro, licenciamiento, implantación, configuración, integración, soporte, mantenimiento y seguimiento de una plataforma integral de Ciberseguridad para Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.). Expte. 2026/352. PublicadaPublicada: 2026-09-30
- Contrato de servicio de limpieza de arquetas varias en Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (MERCASEVILLA,S.A.). Expte. 2026/351. PublicadaPublicada: 2026-09-25
- Contrato de suministro, instalación, puesta en marcha y renovación de sistemas de pantallas led informátivas para Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.). Expte. 2026/266. PublicadaPublicada: 2026-09-18
- Contrato de servicios de auditoria de certificación de las Normas ISO 22000(Sistema de gestión de seguridad alimentaria) e ISO 45001 (Sistema de gestión de salud y Seguridad en el trabajo) de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (MERCASEVILLA, S.A.). Expte. 2026/239. AdjudicadaPublicada: 2026-07-22
- Contrato de servicios de auditoria interna y asesoramiento de certificación de las Normas ISO 22000 (Sistema de gestión de seguridad alimentaria) en Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (MERCASEVILLA,S.A.). Expte. 2026/240. AdjudicadaPublicada: 2026-07-22
Anteriores y posteriores de Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.)
- Contrato de servicio de mantenimiento, planificacion, creacion y gestion de conetenidos en redes sociales para Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla). Expte. 2026/075..
- Contrato de servicio de mantenimiento señalización horizontal y vertical de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla). Expte. 2025/141.
- Obras de sustitución de colectores Mercasevilla
- Contrato de obras para la reparación pavimentos varios con asfalto en Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla). Expte. 2026/094.
- Contrato de obras para la adecuación de azotea norte Nave de Pescado en Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla). Expte. 2026/091.
- Contrato de obras de adecuación puntual de Parterre para punto de apoyo al Servicio de Limpieza de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla). Expte. 2026/095.
Licitaciones similares y su resultado
- Contrato de obras de reparación del sistema de abastecimiento de agua para rociadores y BIES de la Nave de Pe…
- Contrato de obras de sustitución equipos frio camara frigorifica Nave de Mayoristas de pescado y mariscos de…
- Contrato de obras de reparaciones zonas varias pavimento Nave Mayorista de Pescado y Marisco de Mercados Cen…
- Contrato de obras de reparacion canalon Nave Barranco y cubierta Nave Recova de Mercados Centrales de Abastec…
- Contrato de serv de elab proyto basico y de ejecucion y direccion de obras para mejoras arquitectónicas y de…
- Contrato de obras de reparación de pavimentos acceso a la Nave 7 M20, y reparación del acceso auxiliar centr…
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.) (Otras Entidades del Sector Público).
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS SA.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 59.976 € y el presupuesto base de licitación asciende a 72.571 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Sevilla.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de servicios en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.