Contrato de obras de Renovación de redes de agua potable 2025.

Importes y cifras

Qué se contrata

La sustitución de la conducción de agua potable de fibrocemento de 200 mm de la calle Vereda, en la urbanización Bonavista de L'Eliana (Valencia), entre los cruces con las calles Padilla y Hendaya, por una nueva tubería de fundición dúctil DN200, para evitar las roturas longitudinales y los cortes de suministro que afectan a viviendas, un colegio, un instituto, un polideportivo y locales comerciales.

Las obras incluyen replanteo y detección de servicios con georradar, demolición de pavimento, excavación de zanja de 0,6 m de ancho por 1,25 m de profundidad, lecho y recubrimiento de arena, relleno con zahorra artificial, solera de hormigón HM-20 y reposición de la capa de rodadura con 5 cm de mezcla bituminosa AC-16 surf. Se instalarán válvulas de compuerta DN200, ventosas trifuncionales de 63 mm y desagües de fondo de 63 mm, alojados en arquetas, y se desconectarán y reconectarán las acometidas domiciliarias afectadas.

El plazo de ejecución es de cuatro meses, con un año de garantía desde la recepción. El presupuesto de ejecución material asciende a 114.376,97 €, con un presupuesto base de licitación sin IVA de 136.108,59 € y un presupuesto global con IVA de 164.691,39 €. El control de calidad y el estudio de seguridad y salud están incluidos en el presupuesto, así como la gestión de residuos, valorada en 5.603,37 €. El contrato no exige clasificación al contratista por ser inferior a 500.000 €; se propone, en caso de requerirse, el grupo E, subgrupo 1, categoría 1.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Sistema Dinámico de Adquisición de suministro materiales diversos y productos de uso habitual para los difere… — plazo hasta el 23/11/2030
• Pavimentación de viales fase 3 — plazo hasta el 11/11/2026
• Obras de mejora de Itinerarios Ciclistas de los Presupuestos Participativos 2020-2021, dividido en 3 lotes. P… — plazo hasta el 11/11/2026
• Obra de renovación de la instalación de agua, por cambio de tuberías del Hospital Universitari Lluís Alcanyís… — plazo hasta el 12/11/2026
• Mejora de accesibilidad de los aseos púbicos de la biblioteca municipal de Tavernes Blanques — plazo hasta el 12/11/2026
• Obras de reforma, renovación e instalación de nuevos vestuarios en planta sótano de hospitalización del Hospi… — plazo hasta el 12/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 4,6 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 15,3 % en las 152 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 5 ofertas, de 109.091 € a 135.182 €. Se adjudicó 69 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Según cláusula 29ª del PCAP.

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras para la rehabilitación de la chimenea industrial la antigua fábrica de hielo "La Concepción" de l'Eliana mediante procedimiento negociado sin publicidad.
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-18
• Contrato de servicio para la redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de la obra de inversión denominada "CENTRO DE DIA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL" en el término municipal de l´Eliana través de un contrato específico en el marco del SDA de servicios de arquitectura e ingeniería, consultoría y asistencia técnica a las diferentes áreas municipales.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-07-02
• Contrato de servicios para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud de "Balsa de tormentas para los sectores de Vistahermosa y El Carmen", en el municipio de l'Eliana, mediante procedimiento abierto simplificado.
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-19
• Contrato de obras de "Renovación de asfaltados 2026", en el término municipal de l'Eliana mediante procedimiento abierto simplificado.
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-19
• Contrato de obras "Renovación, adecuación y mejora del Trinquet Municipal" del Ayuntamiento de l'Eliana, mediante procedimiento abierto simplificado.
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-15

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana

• Contrato de servicios para la prestación del servicio de veterinarios. — 25/03/2026
• Contrato de servicios de cobertura y asistencia técnica de equipos audiovisuales en las actuaciones, espectáculos y actividades que programe el Ayuntamiento de l'Eliana, mediante procedimiento abierto. — 24/03/2026
• Contrato de suministro de prendas de uniformidad y complementos de vestuario con destino al personal de la policía local del Ayuntamiento de l'Eliana. — 11/03/2026
• Contrato de servicios de Organización y gestión de los juegos deportivos municipales vila de l'Eliana. — 05/03/2026
• Contrato de servicios retirada de vehículos de la vía pública (GRÚA). — 29/12/2025
• Contrato de seguro de seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de l'Eliana. — 07/11/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de renovación de aceras 2025. — Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. por 275.570 € (baja del 5,8 %) · 2026-01-29
• Contrato de obras de Renovación de asfaltos 2023 en el término municipal de l’Eliana. — Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a GRUPO BERTOLIN, SAU por 249.973 € (baja del 9,6 %) · 2024-04-05
• Contrato de obras de Renovación de aceras 2023 en el término municipal de l'Eliana — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a RAVI OBRAS TRASNPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. por 436.128 € (baja del 4,8 %) · 2024-04-15
• Contrato de obras incluidas en el proyecto denominado "Acometidas y nuevas tuberías de distribución de agua d… — Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a GEOCIVIL, S.A. por 194.319 € (baja del 8,2 %) · 2025-03-27
• Licitación contrato de obras de renovación red abastecimiento de agua potable — Alcaldía del Ayuntamiento de Llaurí
  Adjudicada a PABOGAR SL por 85.033 € (baja del 21,6 %) · 2024-11-27
• Contrato de obras de "Mejora de urbanización del área central Fases II y III" mediante procedimiento abierto… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L. por 892.188 € (baja del 9,5 %) · 2025-09-05

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a RAYSO SERVICIOS 2014 S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 136.109 € y el presupuesto base de licitación asciende a 164.691 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de agua y abastecimiento
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de fontanería