Contrato de obras de nueva Guardería Municipal en parcela del Plan Parcial Estero Malvinas, T.M. Palos de la Frontera

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de una nueva guardería municipal en una parcela de 2.772 m² del Plan Parcial Estero Malvinas, conforme al proyecto técnico básico y de ejecución aprobado por el Ayuntamiento, incluyendo la puesta en marcha de las instalaciones según la normativa aplicable. El valor del contrato asciende a 1.900.430,00 € más 399.090,30 € de IVA, es decir, 2.299.520,30 € con IVA incluido. El plazo máximo de ejecución es de 15 meses.

El ámbito de actuación es la parcela municipal delimitada en la planimetría del proyecto, sin afecciones patrimoniales, ambientales ni urbanísticas que interfieran en la construcción. El proyecto completo y el estudio geotécnico se facilitan como documentación complementaria, y el estudio de seguridad y salud forma parte de los documentos constructivos a respetar.

La oferta técnica se valora sobre 100 puntos, con una memoria técnica de hasta 60 hojas DIN-A4 a una cara (70 puntos: memoria constructiva, hasta 45; programa de trabajo y calidad, hasta 20; medioambiente e I+D+I, hasta 5) y una memoria de mejoras sin coste para el Ayuntamiento (30 puntos). La oferta económica puntúa hasta 60 puntos, con un límite de baja del 15 %. Además, hasta 20 puntos por control de calidad y ensayos según porcentaje sobre el PEM (de 1 % a 4 %) y hasta 20 puntos por ampliación del plazo de garantía (de 1 a 4 años).

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• El presente contrato tiene por objeto la rehabilitación del firme de diversas carreteras provinciales pertene… — plazo hasta el 05/11/2026
• Ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de Urbanización de la calle transversal a calle Cartuja. F… — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato de Obras para La Intervención en los Espacios Libres de la Casa del Médico — plazo hasta el 09/11/2026
• Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuela… — plazo hasta el 09/11/2026
• contrato de obras de urbanización mediante obras ordinarias — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato para la ejecución de las obras definidas en la Memoria Técnica de Ejecución de Terminación de las Ob… — plazo hasta el 23/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Huelva →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C*-4

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 7,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 1,3 % en las 319 adjudicaciones de Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera y del 9,1 % en el grupo CPV 4520. Se recibieron 2 ofertas. MARQ INTERIORES, S.L ha ganado 8 licitaciones de Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Se adjudicó 103 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: - Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo. - Garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

Publicaciones oficiales

• Contrato de suministros de contenedores de residuos sólidos urbanos para el T.M. de Palos de la Frontera.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-15
• Contratación de las obras de ejecución de revestimiento cerámico del muro y los edificios anexos de la Plaza de la Cruz de Palos de la Frontera.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-13
• Contrato de suministro de 60 tablets para estudiantes universitarios, bachiller, y ciclos formativos de grado medio y superior palermos.
  Publicada
  Publicada: 2026-09-15
• Contrato de obras de asfaltado de los caminos de Agua del Toro y Pijancas, T.M. Palos de la Frontera.
  Publicada
  Publicada: 2026-09-15
• Contrato de obras del vallado perimetral de la parcela dotacional "VILLA ARGENTINA",T.M. de Palos de la Frontera.
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-28

Anteriores y posteriores de Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera

• Contrato de servicios para la organización y desarrollo de espectáculo taurino en la Plaza de Toros Municipal, con motivo de la Festividad de San Jorge. — 02/03/2026
• Contrato de suministro de pellet destinado a la piscina cubierta y spa del Polideportivo Municipal, T.M. Palos de la Frontera. — 26/02/2026
• Contrato de servicios de póliza de seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. — 05/02/2026
• Contrato de suministro de hipoclorito sódico para uso alimentario, destinado a piscina cubierta, spa, parque acuático y para el servicio municipal de aguas. — 26/01/2026
• Contrato de servicio de mantenimiento del software de gestión para la Residencia de Mayores para el Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. — 20/01/2026
• Contrato de promoción y patrocinio "Akadama Eventos y Comunicacion, S.L." — 19/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de construcción de nueva Residencia de Mayores en la Parcela del Plan Parcial Estero Malvin… — Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera
  Adjudicada a TR CONSTRUYA SL por 3.317.349 € (baja del 0,2 %) · 2025-09-26
• Contrato de obras de reforma del recinto ferial, Plan Parcial Residencial Nuevo Centro, T.M. Palos de la Fron… — Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera
  Adjudicada a MARQ INTERIORES, S.L por 192.000 € (baja del 7,0 %) · 2025-03-26
• Contrato de obras de estructura de 5 viviendas protegidas en parcelas 286-209 del Plan Parcial Nuevo Centro (… — Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera
  Adjudicada a ARIDOS LA MATILLA SLU por 188.330 € (baja del 2,0 %) · 2026-05-18
• Contrato de obras de la 2º fase del vallado de la parcela dotacional del Colegio Hermanos Pínzón, T.M. Palos… — Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera
  Adjudicada a ARIDOS LA MATILLA SLU por 48.850 € (baja del 4,7 %) · 2026-02-03
• Contrato de obras de remodelación integral del edificio multifuncional del Centro Polideportivo Municipal de… — Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera
  Adjudicada a MARQ INTERIORES, S.L por 396.000 € (baja del 7,6 %) · 2025-10-16
• Contrato de obras de remodelacion integral del edificio multifuncional del centro polideportivo municipal, Pa… — Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera · 2025-02-13

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a MARQ INTERIORES, S.L.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 1.900.430 € y el presupuesto base de licitación asciende a 2.299.520 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Huelva.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Huelva
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de parques infantiles
• Licitaciones de escuelas infantiles