Contrato de obras de mejora del solado, de la instalación eléctrica, de seguridad y de climatización de la Sala 3F del Edificio Sabatini del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
Expediente 202500000182 · Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Adjudicada a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. por 330.793 € (sin IVA), un 22,9 % por debajo del presupuesto, entre 3 ofertas. Sustitución de suelo técnico por solado fijo sobre capa de regularización, reordenación de instalaciones, nuevos climatizadores CL16 y CL38, iluminación de galería y ejecución en catorce semanas. Licitación pública de obras convocada por Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). Con valor estimado de 428.912 € y presupuesto de 518.983 € (IVA incluido). Procedimiento abierto simplificado. El plazo de presentación de ofertas terminó el 27/10/2025 a las 23:59. Expediente 202500000182.
Importes y cifras
Qué se contrata
La ejecución de obras de conservación preventiva en la Sala 3F y su galería anexa del edificio Sabatini del MNCARS, para que la sala pase a formar parte de la colección permanente. Las actuaciones incluyen la sustitución del suelo técnico registrable por un solado fijo sobre capa de regularización, con registros puntuales de las instalaciones ocultas que discurran por el suelo.
Se reordenarán y recanalizarán las instalaciones eléctricas, de seguridad e informática mediante un sistema flexible y polivalente, y se mejorará la iluminación de la galería. La climatización se mejorará sustituyendo los climatizadores CL16 y CL38, sin intervenir en los conductos de distribución; los trabajos incluyen también operaciones de conservación y mantenimiento de los acabados y la instalación de elementos reversibles para mejorar la accesibilidad.
Los trabajos se ejecutarán en una única fase de catorce semanas. Es obligatorio presentar un Plan de Conservación Preventiva con cierres y encapsulados para evitar el polvo fuera de la obra, al menos quince días antes del inicio. El adjudicatario deberá contar con un Jefe de Obra titulado con al menos cinco años de experiencia en obras similares, presente en obra durante todo el plazo, y un Encargado de Obra con igual experiencia mínima.
Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos deberá destinarse a reutilización, reciclaje o recuperación de otros materiales, y los materiales no podrán contener amianto.
Licitaciones abiertas similares
- Suministros demandados por el Ayuntamiento de El Escorial en el marco de un sistema dinámico de adquisición
- Suministro de vidrios y servicios accesorios de transporte, instalación y pulido
- Concesión de obra, para la redacción del proyecto y dirección facultativa, construcción y explotación del Pal…
- Obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y espacios públicos cuya competencia co…
- Panel Homologado de Adquisición Regulada (PHAR) para la preparación de superficies y aplicación de recubrimie…
- Obras de mejora de Redes de Saneamiento gestionadas por Canal de Isabel II, S.A., M.P. – PLAN SANEA 2
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Juicio de Valor | Memoria | 25.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Otros | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Precio | 60.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | Formalizado | 330.793 € | 2025-12-19 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó con una baja del 22,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 2,5 % en las 1.029 adjudicaciones de Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 3 ofertas, de 330.793 € a 379.587 €. Se adjudicó 66 días después de su publicación.
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | — | 5.0 % |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2025-12-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 2025-10-07 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 2025-10-10 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2025-10-07 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2025-12-23 |
Lo último de Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Ver el órgano →- 2ª prórroga servicio de mantenimiento, evolución y actualización de la solución de archivo A3W, software de gestión de archivo central implementado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ResueltaPublicada: 2026-10-09
- Suministro de licencias de software para cubrir las necesidades de la infraestructura y soporte de la red WIFI Aruba del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía durante 3 años ResueltaPublicada: 2026-10-06
- Suministro e instalación de hardware/software para la actualización y ampliación del actual sistema de gestión y control centralizado de las instalaciones de climatización e iluminación de los edificios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. PublicadaPublicada: 2026-10-02
- Obras de mejora del solado y acabados, de la instalación eléctrica y de seguridad de la sala 3A del edificio Sabatini del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. PublicadaPublicada: 2026-09-30
- Transporte de recogida y devolución de las obras de la exposición Fernanda Laguna. PublicadaPublicada: 2026-09-29
Anteriores y posteriores de Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- 2ª Prórroga contrato de servicios de realización de estudios técnicos fotográficos y de reflectografía infrarroja en el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- 4ª prórroga del Servicio de atención a los públicos - experiencia de la visita del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- Suministro de un videoproyector láser para el auditoria A400 del edificio Nouvel de la unidad de trabajo Área de Arquitectura, desarrollo sostenible y servicios generales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Prorroga del Servicio de mantenimiento de los sistemas e instalaciones de seguridad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en su Sede Principal
- Adquisición de la obra de arte titulada: “PERFIL DE JOVEN (JOVEN NEGRA)” de Maruja Mallo para la Colección del MNCARS
- Servicio de almacenaje y gestión integral del material de oficina, papelería y publicaciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Autoridad estatal · Órgano de Contratación).
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U..
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 428.912 € y el presupuesto base de licitación asciende a 518.983 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Madrid.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.