Contrato de obras contenidas en el Proyecto Técnico de obras de ejecución de quioscos destinados a agrupación comercial de usos terciarios en el Paseo Marítimo Palmeral el Toyo.

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de quioscos destinados a agrupación comercial de usos terciarios en el Paseo Marítimo Palmeral El Toyo, en Almería. Los trabajos comprenden la localización previa de infraestructuras de servicios, la preparación del terreno y el vaciado necesario para la cimentación, la ejecución de esta, el montaje de los quioscos y los trabajos finales de terminación.

Incluye también la conexión de los quioscos a los servicios públicos de saneamiento, abastecimiento, electricidad y datos, en su caso, y la reposición de elementos, mobiliario urbano y pavimentos afectados por la obra.

El presupuesto base de licitación es de 144.875 EUR con impuestos, equivalentes a 119.731,4 EUR sin impuestos, con un plazo de ejecución de 1 mes. No se prevén prórrogas.

Como condiciones especiales de ejecución se establecen las de promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. La garantía definitiva es del 5 %.

Los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas son la oferta económica, con 55 puntos; la ampliación del plazo inicial de garantía, con 35 puntos; y el aumento en la frecuencia de presentación del programa de trabajo, con 10 puntos.

El procedimiento es abierto simplificado, con tramitación ordinaria y sobre único, y no se adjudica mediante subasta electrónica.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obras contempladas en el Proyecto de "Restauración Urbana y Paisajística del Camino Viejo de Alme… — plazo hasta el 09/11/2026
• Finalización Plaza Mirador De La Cruz En Canjáyar 15PPOS24-27BI — plazo hasta el 09/11/2026
• 0000519/2026 obras de las medidas de ahorro y eficiencia energética dentro del programa de mejora de la efici… — plazo hasta el 16/11/2026
• Construcción de quiosco y aseos en el Parque Los Olivicos de Campohermoso (Níjar)., con cargo al FEDER, en el… — plazo hasta el 09/11/2026
• Proyecto constructivo para la habilitación de nuevos vasos de rechazo para la planta de recuperación y compos… — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato de servicios de maquinaria con conductor y operarios ayudantes por horas — plazo hasta el 06/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Almería →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 4,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 6,7 % en las 2.599 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería y del 9,0 % en el grupo CPV 4522. Se recibieron 2 ofertas. RODRIGUEZ CAÑADAS JOAQUN ha ganado 20 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería. Se adjudicó 48 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: De caracter medioambiental: Como condiciones especiales de ejecución se establecen las que persigan la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables

Publicaciones oficiales

• Contrato de decoración navideña para los espacios municipales y otros edificios públicos del Ayuntamiento de Almería
  Publicada
  Publicada: 2026-10-25
• Contrato de servicios de un centro de operaciones de Seguridad (SOC) para el Ayuntamiento de Almería.
  Anuncio Previo
  Publicada: 2026-10-20
• Contrato de servicios de atención al visitante en los distintos museos y espacios expositivos municipales
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• Contratación de obras de Reforma integral de la Plaza de la Iglesia y calles Iglesia de Cabo de Gata, La Estrella de Mar, Chozas y Las Barcas de la barriada de San Miguel de Cabo de Gata (Almería)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19
• Servicios de organización y desarrollo de actividades y eventos de dinamización y animación infantil y juvenil en el municipio de Almería
  Publicada
  Publicada: 2026-10-15

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería

• Contrato privado de espectáculos "Delicatessen"- 2026 — 23/02/2026
• Contrato privado de servicios de producción, organización y realización de un espectáculo de proyección audiovisual sobre una fachada significativa de la ciudad para el entretenimiento y ocio de los ciudadanos, con motivo de las Fiestas de Navidad de la ciudad de Almería — 23/02/2026
• Contrato menor de servicios de comunicación digital y audiovisual para la Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Almería — 20/02/2026
• Contrato menor de suministro de una unidad de Robot de Telepresencia e interacción inteligente para la atención al visitante, asistencia remota, recepción y guía interactiva en entornos de exposiciones, congresos y visitas turísticas guiadas. — 19/02/2026
• Contrato menor de obras de renovación de la iluminación fotovoltaica en el Parque del Andarax — 18/02/2026
• Reparación del sistemas de bie´s e iluminación de emergencia del Auditorio Maestro Padilla — 18/02/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obra de Ejecución de 4 quioscos en Paseo Marítimo Palmeral de El Toyo, Retamar, Almería. — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería · 2024-11-12
• Contratación de las obras de Ejecución de quioscos destinados a agrupación comercial de usos terciarios en Pa… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería · 2025-06-30
• Contrato de Obras ejecución 4 quioscos en Paseo Marítimo Palmeral de El Toyo, Retamar, Almería — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería
  Adjudicada a OBRASERV-DL SL por 99.100 € (baja del 0,1 %) · 2025-07-11
• Contrato de obras contempladas en el “Proyecto de Acondicionamiento del Ámbito de "Torreones" (Almería)" — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería
  Adjudicada a ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS por 206.325 € (baja del 0,1 %) · 2025-10-24
• Contrato de obras contempladas en "Proyecto de Rehabilitación Integral del Edificio El Patio (Almería)" — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería
  Adjudicada a GRUPOCOPSA S.L. por 1.560.123 € (baja del 16,7 %) · 2024-10-25
• Contrato de obras de "Modificación del proyecto básico y de ejecución de la Casa Club del Campo de Golf en la… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería
  Adjudicada a TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL por 1.098.008 € (baja del 10,2 %) · 2025-12-11

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a RODRIGUEZ CAÑADAS JOAQUN.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 119.731 € y el presupuesto base de licitación asciende a 144.875 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Almería.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Almería
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de arquitectura
• Licitaciones de dirección de obra