Contrato de obra para la ejecución del proyecto Acondicionamiento de los caminos de subida al Pico de la Atalaya, musealización y señalización del almogarén y otros valores culturales.

Importes y cifras

Qué se contrata

Este contrato de obras tiene por objeto ejecutar el proyecto de acondicionamiento de los caminos de subida al Pico de La Atalaya, con musealización y señalización del Almogarén y otros valores culturales y naturales del entorno. La finalidad es recuperar, conservar y exponer al público visitante los principales valores paisajísticos, históricos, etnográficos y arqueológicos de este enclave.

El presupuesto base de licitación asciende a 74.643,10 euros, IGIC incluido. La actuación se financia con cargo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible (Servicio de Patrimonio Histórico) del Cabildo de Gran Canaria, con un plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024 y un plazo de justificación hasta el 30 de noviembre de 2024.

La tramitación se realiza por procedimiento negociado sin publicidad, al haber quedado desierto previamente el procedimiento abierto. Se cursa invitación a tres operadores económicos: Mainca Canarias, S.L., Arqueocanaria, S.L. y Refcan Canarias, S.L.U., sin perjuicio de que puedan presentar ofertas otros operadores que lo estimen oportuno. El plazo para presentar ofertas es de cinco días hábiles a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Instalación eléctrica de autoconsumo de 560 kW para autoconsumos en la EDAR de Risco Prieto — plazo hasta el 09/11/2026
• Suministro e instalación de varios equipos de climatización en los dos centros de Ibermutua de las Palmas de… — plazo hasta el 06/11/2026
• Mejora de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio. República Argentina y otras. — plazo hasta el 11/11/2026
• [UT4] Trabajos de instalación, conexionado mecánico, conexionado eléctrico, puesta en marcha y regulación del… — plazo hasta el 10/11/2026
• Contrato mixto de conservación, mantenimiento, suministro e instalación de la señalización vertical, horizont… — plazo hasta el 05/11/2026
• Adecuación y mejora del pretratamiento de la EDAR del Sureste — plazo hasta el 18/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Las Palmas →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Conforme al PCAP

Solvencia técnica

Otros: Conforme al PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 1,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,7 % en las 179 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía y del 11,2 % en el grupo CPV 4511. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 83 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Suministro e instalación de mobiliario para el parque infantil de Casas de Guilar
  Publicada
  Publicada: 2026-10-13
• Contrato de obra para la ejecución del proyecto "Instalación de estación de recarga de vehículos eléctricos en diversos puntos" del municipio de Santa María de Guía
  Publicada
  Publicada: 2026-10-13
• Contrato de obra para el reasfaltado de diversas vías en las medianías de Santa María de Guía: Mondragones y Verdejo
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-18
• Contrato de obra para la ejecución del proyecto "Renovación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento-2025"
  Publicada
  Publicada: 2026-09-18
• Prestación del servicio de licencia y mantenimiento del sistema de información geográfico en la plataforma ARGIS del ayuntamiento de Guía de Gran Canaria
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-07

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía

• Contrato de obra para la ejecución del proyecto denominado "Acondicionamiento y restauración del camino (Acceso 1-Tramo1) desde el Cenobio de Valerón al Tagoror del Gallego". — 16/12/2025
• Contrato administrativo de servicios para auxiliar al Ayuntamiento de Santa María de Guía en la gestión del Mercado Municipal. — 03/09/2025
• Contrato administrativo de servicios de catering para el Centro Ocupacional y para el Centro de Mayores de Santa María de Guía — 02/09/2025
• Contrato de Servicios para la redacción del proyecto de obra para la integración funcional y rehabilitación del edificio "Casa Natal del Canónigo Gordillo" y el edificio anexo, para uso museístico y expositivo. — 11/07/2025
• Contrato por procedimiento negociado sin publicidad por motivos de exclusividad artística del evento "La noche Joven-La Mueve Summer Edition" a celebrar en Santa María de Guía. — 10/07/2025
• Contrato por procedimiento negociado sin publicidad por motivos de exclusividad artística de la celebración de actuaciones musicales de los días 14, 15 y 17 de agosto con motivo de las fiestas patronales de Santa María de Guía. — 10/07/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Acondicionamiento de caminos de subida al Pico de la Atalaya, musealización y señalización del almogarén y ot… — Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía · 2025-02-05
• Acondicionamiento del camino de subida al Pico de La Atalaya, musealización y señalización del almogarén y ot… — Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía · 2025-03-17
• Contrato de obra para la ejecución del proyecto Acondicionamiento de Diversas Vías del Municipio — Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía
  Adjudicada a FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. por 314.010 € (baja del 6,9 %) · 2025-08-25
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto "Acondicionamiento de diversas vías del municipio: San Felip… — Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía
  Adjudicada a FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. por 173.999 € (baja del 5,7 %) · 2025-08-21
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto "Repavimentación de viales: Diseminado Aldea de Becerril y C… — Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS SL por 64.768 € (baja del 3,9 %) · 2026-06-18
• Contrato de obra para la ejecución del proyecto denominado Acondicionamiento del Centro Ocupacional Comarcal. — Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía
  Adjudicada a casado por 35.777 € (baja del 11,6 %) · 2026-04-23

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Refcan Canarias SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 69.760 € y el presupuesto base de licitación asciende a 74.643 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Canarias.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Canarias. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Canarias
• Licitaciones de obras de urbanización