Contrato de obra para la adaptación al cambio climático de los patios de las escuelas de Muro

Importes y cifras

Qué se contrata

El contrato ejecuta obras de sombreado y renaturalización en los patios del CEIP Guillem Ballester i Cerdó y de la Escoleta Municipal de Muro, para mitigar el calor en los espacios exteriores. En el patio de primaria se construye una pérgola de madera tratada de 31,98 m de largo por 3,59 m de ancho, con 18 cimentaciones de hormigón armado, y se plantan 4 árboles en el patio superior y 1 en el inferior, con excavación de 1,30 m de profundidad por ejemplar.

Se crea además una zona verde de 32,9 m por 1,44 m, sustituyendo parte del hormigón por tierra vegetal con riego automático, y se instalan traviesas de madera de 20 por 10 cm. En el patio de infantil se colocan 6 protectores solares tipo persiana «Barcelona» sobre subestructura de madera y se amplían 2 alcorques. En la Escoleta se añaden tierra vegetal, traviesas de contención y riego automático. El plazo de ejecución es de 8 semanas y el de garantía de 1 año. El presupuesto de ejecución por contrata con IVA asciende a 113.069,41 €, y la gestión de residuos a 3.884,94 €.

La madera debe proceder de bosques sostenibles con certificado FSC o PEFC.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• El servicio de mantenimiento y reparaciones de trabajos de pintura de los diferentes inmuebles e instalacione… — plazo hasta el 19/11/2026
• EXP 17/26 - Contrato de Obras del Proyecto de reforna de la estación de Petra e instalación de planta fotovol… — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de renovación parcial de asfaltado en la zona Cap d'en Font — plazo hasta el 11/11/2026
• Captacio d aigues subterranies a la finca de Ses Rotgetes per abastiment a la poblacio — plazo hasta el 12/11/2026
• El objetivo del proyecto objeto es la renovación del pavimento asfáltico de varias calles del núcleo urbano d… — plazo hasta el 12/11/2026
• Obras de reordenación de la rotonda de la calle Sant Antoni con la Avenida de Sa Pau — plazo hasta el 11/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Veáse cláusula 8.2 del PCAP

Solvencia técnica

Otros: Véase cláusula 8.2 del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 24,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,8 % en las 136 adjudicaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 2 ofertas. ANTONIO GOST SOCIAS S.L. ha ganado 3 licitaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro. Se adjudicó 38 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, siempre en el marco de la normativa vigente
• Favorecer la formación en el lugar de trabajo: Favorecer la formación en el puesto de trabajo. La empresa deberá acreditar la formación continua de sus trabajadores

Publicaciones oficiales

• Contrato de obra para la renovación de la red de agua potable y obras complementarias en las calles Son Font, Jovellanos, Amor y Antoni Maura de la villa de Muro
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-15
• Contrato de obra para la mejora de la zona de ses fotges: C/ Ànes, Àguila i Juià y alrededores de Playa de Muro
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-18
• Enajenación onerosa del bien patrimonial C. Roma, 13 de Muro,
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-11
• Contrato de obra para la construcción de un skate park en el municipio de Muro
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-11
• Contrato de obra para la Adecuación y mejora de la entrada a la nueva escuela de educación infantil de Muro.
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-12

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro

• Constituye el objeto del contrato la instalación de elementos de medida y un sistema de telelectura y su conexión con el programa de gestión con la concesionaria de Servicio de Agua de forma que la gestión sea más inteligente y pueda en un futuro facilitar información directa a los usuarios en tiempos reales — 28/02/2026
• Contrato de obra para la adaptación al cambio climático de los patios de las escuelas de Muro — 14/01/2026
• Contrato de obra para la Adecuación y mejora del Anfiteatro Municipal de Muro — 15/12/2025
• Contrato de servicio de seguro de los bienes inmuebles y su contenido del Ayuntamiento de Muro — 17/11/2025
• Contrato de servicio de seguro del parque de vehículos municipales del Ayuntamiento de Muro — 17/11/2025
• Concesión de servicio para la explotación del bar-cafetería del polideportivo municipal — 06/11/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obra para la Adecuación y mejora del Teatro Municipal de Muro — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro
  Adjudicada a casa-nova edifica sl por 282.000 € (baja del 0,1 %) · 2025-06-09
• Contrato de obras para acondicionar el pavimento interior del polideportivo de Muro y mejorar la accesibilida… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro
  Adjudicada a Soluciones Deportivas Ibaizabal, S.L. por 149.812 € (baja del 24,9 %) · 2025-12-15
• Contrato de obra para la mejora y actualización de zonas verdes Ses Fotge — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro
  Adjudicada a MATIES AMER, SLU por 363.199 € (baja del 11,4 %) · 2025-02-24
• Contrato de obra para la mejora y substitución del arbolado de Platja de Muro — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro
  Adjudicada a PARKINSONIA, S.L. por 142.736 € (baja del 9,3 %) · 2024-09-02
• Contrato de obras necesarias para la ejecución del nuevo vial, naturalizado entre la calle del Polideportivo… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro
  Adjudicada a ANTONIO GOST SOCIAS S.L. por 179.466 € (baja del 10,0 %) · 2025-07-07

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ANTONIO GOST SOCIAS S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 93.446 € y el presupuesto base de licitación asciende a 116.954 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Illes Balears.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de construcción de colegios
• Licitaciones de escuelas infantiles