Contrato de ejecución de las obras de Acondicionamiento, pavimentación y O.C. de la pista de La Tagora y ramal, T.M. Agulo.

Importes y cifras

Qué se contrata

Obra para acondicionar la pista de La Tagora y su ramal en el término municipal de Agulo (La Gomera), con presupuesto de ejecución por contrata de 288.415,46 euros y plazo de ejecución de seis meses. Se busca una circulación cómoda y segura y la colocación bajo la pista de un tramo de saneamiento que funcione por gravedad.

En el ramal, que carece de pavimento, se ejecutará una explanada y un firme de hormigón en masa de 20 cm de espesor con malla electrosoldada y fibras de polipropileno, con juntas de contracción cada 5 metros y curado con producto filmógeno. En la pista actual, de hormigón empedrado, se realizarán cortes y levantamientos, y se extenderá una mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D en capa de rodadura, previo riego de imprimación y de adherencia.

Se colocará un tramo de tubería de saneamiento SN-4 de PVC-U de 160 y 200 mm de diámetro, con arquetas de registro y de alineación, y tubería de polietileno PE-100 de 63 mm para abastecimiento o riego. Se instalarán rejillas transversales de fundición clase D-400 con canaleta de hormigón, muros de mampostería y hormigón ciclópeo, y señalización vertical con señales de chapa retrorreflectante y un espejo de seguridad vial convexo de 90 cm.

Plazo de ejecución: seis meses. Se valorará como mejora la reducción del plazo de ejecución, hasta un máximo de 60 días naturales, y el incremento de metros cúbicos de pretil a dos caras vistas, hasta 50 m³.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contratación de la ejecución de las obras del "Proyecto de rehabilitación de los Antiguos Lavaderos de Arafo" — plazo hasta el 17/11/2026
• Contratación de la ejecución de las obras de mejora y reasfaltado del Camino Juan de Castro en unión con el C… — plazo hasta el 17/11/2026
• Ejecución del muro de contención en Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. EPSI. — plazo hasta el 20/11/2026
• Contrato de obras "Proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento y cubrición de zonas exteriores CEIP S… — plazo hasta el 25/11/2026
• Remodelación de Espacio Religioso Recreativo y Creación de Zona Comunitaria Polivalente. T.M. de Tijarafe, Is… — plazo hasta el 19/11/2026
• Servicio de diseño, decoración, montaje y desmontaje, adornos y todos los elementos y accesorios necesarios p… — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Santa Cruz de Tenerife →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Cláusulas 2.3, 4.1 PCAP, en relación con el Anexo I. Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres (3) últimos concluidos, deberá…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Cláusulas 2.3, 4.1 PCAP, en relación con el Anexo I. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 0,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 4,8 % en las 14 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Agulo y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 60 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Cláusula 6.1 PCAP - Gestión de residuos. - Minimización de impactos ambientales. - Protección de la red de drenaje y cauces.

Publicaciones oficiales

• Constituye el objeto del contrato el suministro de un camión equipado con equipo mixto de succión y presión para limpieza de alcantarillado-camión cisterna de 4.500 LITROS, para destinarlo al servicio de obras y mantenimiento, y más en concreto para la prestación del servicio de alcantarillado.
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-26
• Obras y trabajos descritos en el proyecto denominado «REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE LA PALMITA», en los términos definidos en proyecto redactado al efecto por GEASYT S.L., con CIF n.º B-78016557, cuyos precios fueron actualizados en virtud de Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada con fecha 14/08/2025.
  Resuelta
  Publicada: 2026-01-07
• Administrativo Mixto (obras, suministros y servicios): Planta fotovoltaica, mejora de las instalaciones y dotación del mirador de Abrante.
  Adjudicada
  Publicada: 2025-10-24
• El objeto del contrato, que se enmarca dentro de la línea de actuación del Eje 2, “Mejora de la eficiencia energética”, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “PSTD AGULO, EL BOMBÓN DE LA GOMERA”, será la realización de la actuación Nº 2 denominada “Planta Fotovoltaica de autoconsumo en cubierta de instalación deportiva”.
  Adjudicada
  Publicada: 2025-10-07
• El objeto del contrato, que se enmarca dentro de la línea de actuación del Eje 2, “Mejora de la eficiencia energética”, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “PSTD AGULO, EL BOMBÓN DE LA GOMERA”, será la realización de la actuación Nº 4 denominada “Adquisición de vehículos eléctricos”.
  Resuelta
  Publicada: 2025-08-31

Anteriores y posteriores de Pleno del Ayuntamiento de Agulo

• REHABILITACIÓN y MEJORA de la PLAZA de La PALMITA, en Agulo, en los términos definidos en proyecto redactado al efecto por GEASYT S.L., con CIF n.º B-78016557. — 11/10/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de ejecución del proyecto denominado “Proyecto Acondicionamiento y mejora de pavimento y mu… — Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
  Adjudicada a JOSE ALEXIS AFONSO PLASENCIA por 274.187 € (baja del 1,0 %) · 2025-09-11
• Contrato para la ejecución de las obras denominadas “Acondicionamiento y Reasfaltado de las Hoyas-Lugarejos”,… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Artenara
  Adjudicada a FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. por 218.796 € (baja del 16,0 %) · 2025-05-08
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto de “Acondicionamiento y pavimentación de caminos en Taguluch… — Alcaldía del Ayuntamiento de Valle Gran Rey
  Adjudicada a EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. por 289.927 € · 2025-05-26
• Contrato de obra para la ejecución del proyecto denominado "Acondicionamiento y restauración del camino (Acce… — Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía · 2025-12-16
• Contrato de obras contenidas en el proyecto denominado “Refuerzo de pavimento de cancha deportiva en Almáciga” — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
  Adjudicada a ECOCIVIL ELECTROMUR G.E, S.L por 244.003 € (baja del 0,3 %) · 2024-05-27
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto “Red de SANEAMIENTO Zona Baj… — Alcaldía del Ayuntamiento de Agulo
  Adjudicada a Construcciones Escuela SL por 113.170 € (baja del 0,3 %) · 2025-03-21

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Agulo (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Construcciones Escuela SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 269.547 € y el presupuesto base de licitación asciende a 288.415 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es La Gomera.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Canarias. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Santa Cruz de Tenerife
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de asfaltado
• Licitaciones de carreteras