Contrato de actualización de obras de ejecución de modernización y mejora del Estadio Municipal de Linarejos y espacios anexos de Linares (Jaén).

Importes y cifras

Qué se contrata

El contrato tiene por objeto ejecutar obras de modernización y mejora del Estadio Municipal de Linarejos y sus espacios anexos, en Linares (Jaén), con un plazo de ejecución de 22 meses. El presupuesto base de licitación asciende a 13.654.423,74 euros con impuestos, equivalentes a 11.284.647,72 euros sin impuestos, que coinciden con el valor estimado del contrato.

Las obras se clasifican como trabajos de construcción de instalaciones deportivas, en concreto para la práctica de un solo deporte, de estadios y de edificios industriales. Se trata de un procedimiento abierto con tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada.

Para participar se exige la clasificación empresarial C*-6-Edificaciones, por ser de importe superior a cinco millones de euros. Como solvencia técnica se requiere un umbral de 5.642.323,86 euros en obras acreditadas en los últimos cinco años, y como solvencia económica una cifra anual de negocio de 8.463.485,79 euros en los tres últimos años. Además, no podrá haber sido adjudicataria de los contratos anteriores de dirección o supervisión de la obra.

La adjudicación se valora mediante fórmulas con los siguientes criterios: precio, con 40 puntos; mejoras del proyecto, con 20 puntos; experiencia del equipo técnico, con 18 puntos; y reducción del plazo de ejecución, con 15 puntos. La garantía definitiva es del 5 % y se establece una condición especial de ejecución relativa al mantenimiento de la plantilla.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Ejecución de las obras del Proyecto de construcción de la Nueva Planta de tratamiento de agua potable del Rum… — plazo hasta el 06/11/2026
• Contratación de las obras de reparación de pavimentos de calles del municipio de Jaén tras concatenación de b… — plazo hasta el 03/11/2026
• Adecuación y ampliación del núcleo zoológico de Guadiel (JAÉN). — plazo hasta el 03/11/2026
• Reparación de firme en Paseo de la Vicaria. — plazo hasta el 03/11/2026
• Reparación de firme en Avenida de Andalucía y acceso a Peñolite en el municipio de Puente de Génave (Jaén). — plazo hasta el 03/11/2026
• Repavimentación de acerados de la C/. Río Guadiana en Torreperogil — plazo hasta el 04/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Jaén →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C*-6

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 8.463.486 €): CONFORME PCAP

Solvencia técnica

Otros (mín. 5.642.324 €): Conforme al PCAP

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA

Publicaciones oficiales

• Contrato de obra de construcción de nave industrial y edificio de oficinas en la Parcela "C" Parque Empresarial Santana de Linares
  Evaluación
  Publicada: 2025-01-11
• Contrato de servicio de ayuda a domicilio
  Evaluación
  Publicada: 2024-09-25
• Contrato de obra de ejecución de modernización y mejora del Estadio Municipal de Linarejos y espacios anexos de Linares (Jaén).
  Resuelta
  Publicada: 2024-02-20

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de servicios de asistencia técnica para la Dirección Facultativa (Dirección de Obra y Dirección de e… — Alcaldía del Ayuntamiento de Linares
  Adjudicada a Álvaro Pérez-Lombard por 89.000 € (baja del 31,4 %) · 2024-05-23
• Contrato de obra de trabajos de renovación de pavimentos y mejora de infraestructuras urbanas en distintas ba… — Alcaldía del Ayuntamiento de Linares
  Adjudicada a PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. por 236.016 € (baja del 8,1 %) · 2025-02-11
• Contrato de obra para acondicionamiento y mejora de infraestructuras en el entorno del Paseo de la Ermita — Alcaldía del Ayuntamiento de Linares
  Adjudicada a ACTIVA SERVICIOS INTEGRALES SLU por 180.793 € (baja del 5,5 %) · 2025-08-06
• Contrato de Obra para la reforma de la Plaza San Juan Bosco de Linares — Alcaldía del Ayuntamiento de Linares
  Adjudicada a CBC FERNANDO CONSTRUCCIONES SL por 229.000 € · 2026-05-25
• Contrato de obra adecuación para residencia de tecnificación y formación deportiva y mejora de la eficiencia… — Alcaldía del Ayuntamiento de Linares
  Adjudicada a PROCYR EDIFICACION Y URBANISMO SL por 185.850 € (baja del 10,0 %) · 2025-03-20
• Contrato de Obras relativo a la Rehabilitación del Mercado de Santiago de Linares — Alcaldía del Ayuntamiento de Linares
  Adjudicada a PROCYR EDIFICACION Y URBANISMO SL por 2.521.722 € (baja del 2,7 %) · 2025-11-19

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Linares (Administración Local).

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 11.284.648 € y el presupuesto base de licitación asciende a 13.654.424 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Jaén.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Jaén
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de alumbrado público