Contrato basado de obras de acondicionamiento, limpieza y vallado de solar situado en la Gta. Carlos Llamas cv C/ Mequinenza cv C/Alcala 676 (Distrito 20-San Blas_Canillejas ).

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de trabajos de acondicionamiento de un solar situado en la glorieta de Carlos Llamas, en el distrito de San Blas-Canillejas, con limpieza de toda clase de residuos, desbroce de gran cantidad de maleza que suponía riesgo de incendio, y replanteo, desmontaje, reposición o reparación del vallado en algunos casos. Las obras tienen como finalidad cumplir las obligaciones del propietario de mantener el inmueble en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, y evitar ocupaciones ilegales.

El presupuesto base de licitación asciende a 59.691,3 euros, con un valor estimado de 49.331,65 euros sin impuestos. El plazo de ejecución es de 23 días.

Se trata de un contrato basado en el Lote nº 2 del acuerdo marco para intervenciones en ejecución subsidiaria, actuaciones de emergencia y obras de acondicionamiento, conservación y urbanización de bienes del patrimonio municipal de suelo, en los distritos de Ciudad Lineal, San Blas, Moratalaz, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. El procedimiento fue abierto, con una sola oferta recibida, y la presentación se realiza electrónicamente a través de PLACSP. La garantía definitiva exigida es del 5 %.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Proyecto de ejecución de sustitucion de climatizadoras para el Centro de Procesos de Datos, de la División Ec… — plazo hasta el 26/10/2026
• Contratación de los trabajos de las obras de reforma del espacio D-10 como archivo de obras de arte en el edi… — plazo hasta el 21/10/2026
• Obras de demolición de los edificios situados dentro de la parcela de referencia. Las obras de demolición obj… — plazo hasta el 19/10/2026
• Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la modificación de aparatos en la cabecera lado Reco… — plazo hasta el 23/10/2026
• Crecimiento de la red de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid mediante 2 lotes. Lote 1: cons… — plazo hasta el 19/10/2026
• Contrato de obra de reasfaltado de la vía pecuaria Colada del Camino del Monte de Batres — plazo hasta el 27/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Madrid →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 0,0 % en las 1.181 adjudicaciones de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta. COARSA, S.A. ha ganado 136 licitaciones de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Servicio de mantenimiento de los vehículos y maquinaria empleados por la plantilla municipal de jardinería en la conservación de parques y viveros
  Publicada
  Publicada: 2026-10-18
• Control de accesos mediante barreras en los aparcamientos municipales de residentes.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-16
• Proyecto de Plantación Madrid Compensa frente a Hospital Sanitas de Valdebebas
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-14
• Contrato basado de obras de adopción de medidas de seguridad en actuación inmediata procedimiento emergencia en la calle Trespaderne 16
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-13
• Adecuación y explotación del aparcamiento Marqués de Urquijo
  Publicada
  Publicada: 2026-10-11

Anteriores y posteriores de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

• Adquisición de diversos bienes de material de oficina incluidos en el Catálogo de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid en el Lote nº 5 denominado “Elementos generales de oficina”. — 30/09/2025
• Contrato basado de obras de medidas de seguridad en actuación inmediata procedimiento Emergencia en calle Ribera del Sena, 21, — 29/09/2025
• Contrato basado de obras de medidas de seguridad en actuación inmediata procedimiento emergencia en Calle Sierra Carbonera, 74. — 29/09/2025
• Adquisición de diversos bienes de material de oficina incluidos en el Catálogo de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid en el Lote nº 6 denominado “Marcaje y sellos en general”. — 24/09/2025
• Redacción del proyecto de actuaciones en las edificaciones del Parque de la Quinta de Torre Arias. — 23/09/2025
• Contrato basado de obras de medidas de seguridad en actuación inmediata procedimiento emergencia en Calle Sierra de Algodonales, 9 — 23/09/2025

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid (Autoridad local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a COARSA, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 49.332 € y el presupuesto base de licitación asciende a 59.691 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Madrid
• Licitaciones de limpieza viaria
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de limpieza de alcantarillado