Contratación del suministro, elaboración y ejecución de cubierta y estructuras metálicas, de panel sándwich y chapa, para la reforma del aeródromo restringido en el término municipal de Benagéber (Valencia).

Importes y cifras

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obras de habilitación del área recreativa Plà de Parra — plazo hasta el 09/11/2026
• Contratación de las obras: Sustitución del sistema de climatización y ventilación en el Edificio Social Pouac… — plazo hasta el 08/11/2026
• Contratación del suministro y montaje de vidrios necesarios para efectuar las tareas de mantenimiento de expo… — plazo hasta el 09/11/2026
• Obras de modificación del carril bici del Paseo Alameda, en el tramo Puente del Reino Puente de Monteolivete,… — plazo hasta el 09/11/2026
• Proyecto de habilitación del local situado en la C/ Joanot Martorell, 6 para dependencias de la Policía Local… — plazo hasta el 09/11/2026
• Obra Proyecto de Mejora de la accesibilidad y de parte de las infraestructuras de la calle Jaume Balmes de Qu… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C3-1

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 104.000 €): Para ser admitidos los licitadores deberán declarar un volumen de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a CIENTO CUATRO MIL EUROS (104.000,00 €), IVA no…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Para ser admitidos los licitadores deberán declarar haber realizado trabajos de tipología similar (mismo CPV) al objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los…
Técnicos o unidades técnicas: Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitadora en la que se comprometa a aportar (en caso de ser la empresa mejor calificada), las fichas…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 14,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,0 % en las 31.416 adjudicaciones de Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) y del 9,0 % en el grupo CPV 4522. Se recibieron 11 ofertas, de 86.755 € a 103.936 €. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO SL ha ganado 12 licitaciones de Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA). Se adjudicó 35 días después de su publicación.

Modificaciones del contrato

Importes sin IVA.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Con el fin de garantizar que, durante la ejecución de los trabajos en los que se integra este contrato, se promueva un uso más eficiente de los materiales y disminuir la contaminación ambiental…
• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: Cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas (incluidos transportistas) o suministradores que participen en la actuación objeto del contrato.

Publicaciones oficiales

• Suministro de hormigón para la obra "Servicio de Actuaciones Prioritarias en Materia de Seguridad y Salud de las Presas-Presa del Andévalo,T.M. Puebla de Guzmán (Huelva)
  Publicada
  Publicada: 2026-11-05
• UT3 Servicio de gestión de residuos (Madera no recuperable - tocones y/o restos vegetales) en las instalaciones del adjudicatario.
  Resuelta
  Publicada: 2026-11-05
• UT3 Alquiler de 1 Rodillo compactador de 130 CV o superior, 1 Retroexcavadora de cadenas de 160 CV o superior y 1 Camión de obra basculante 6x6 de 311 CV o superior, para Sección Territorial IV. Espinosa de los Monteros (Burgos).
  Resuelta
  Publicada: 2026-11-05
• UT3 Alquiler de autocargador forestal 101/130 CV ó superior con operario, para Montemayor de Pililla (Valladolid).
  Resuelta
  Publicada: 2026-11-05
• UT3 FEADER.- Suministro de Malla electrosoldada B500T y Acero corrugado B-500S/SD, puestos en obra en Lumbrales (Salamanca). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dentro del PEPAC 2023-2027.
  Resuelta
  Publicada: 2026-11-05

Anteriores y posteriores de Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)

• Contrato Derivado del "Acuerdo Marco para el alquiler de maquinaria de obra civil, agrícola y forestal, y camiones para las obras de construcción y demolición, dotado con operario, para actuaciones en la Gerencia de Tragsa en Granada, para el desarrollo de obras financiadas con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)" — 15/01/2024
• Suministro de tres (3) unidades de camión obra con caja basculante tipo dumper. — 14/01/2024
• Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de tubería y piezas de PVC-U y PVC-O durante el periodo 2024 – 2027, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU y resto de encargos. — 14/01/2024
• Servicio de limpieza de la oficina del Grupo Tragsa en Segovia, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado abreviado. — 12/01/2024
• Suministro de repuestos y accesorios para maquinaria forestal para actuaciones preventivas de incendios forestales en Lugar Nuevo y Selladores-Contadero (Jaén), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- FONDOS NEXT GENERATION EU — 12/01/2024
• Servicio de buceo para las labores de hormigonado de la ampliación del muelle en el puerto de Luanco, en el término municipal de Gozón (Asturias), en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA). — 12/01/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Suministro de material para la instalación eléctrica y telecomunicaciones para la obra de reforma del aeródro… — Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
  Adjudicada a SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. por 53.021 € (baja del 25,0 %) · 2024-01-17
• Ejecución de cerramientos de fachada, bloques de hormigón y tabiquería interior en las obras de reforma del a… — Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) · 2025-02-21
• Obra de trabajos de albañilería, pavimentos y alicatados en las obras de reforma del aeródromo restringido en… — Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
  Adjudicada a OBRAS Y REFORMAS ROZALEME SOCIEDAD LIMITADA por 57.010 € · 2026-05-12
• Trabajos de ejecución de elementos de hormigón armado en cimentaciones, pilares y forjados en el aeródromo de… — Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
  Adjudicada a CST CONSTRUCCION, INGENIERIA & GESTIÓN S.L por 113.891 € (baja del 10,6 %) · 2024-07-02
• Contratación de la instalación y suministro de instalación para suministro de agua y retardante, para la refo… — Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) · 2023-12-21
• Instalación y suministro de instalación para suministro de agua y retardante, para la reforma del aeródromo r… — Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
  Adjudicada a BARRICADE BRS SL por 65.839 € (baja del 13,4 %) · 2024-07-08

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) (Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 104.893 € y el presupuesto base de licitación asciende a 126.921 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de cubiertas y tejados