Contratación de las obras de Reparación parcial de la carretera CO-3311, de A-445 a CO-3312, en Córdoba. Obra no acogida a plan o programa provincial.

Importes y cifras

Qué se contrata

La reparación parcial y el refuerzo de firme de la carretera provincial CO-3311, de 1.763 metros de longitud, que discurre al sur de Posadas entre la A-445 y la CO-3312. La intervención se extiende a la totalidad de la vía y busca corregir los tramos con mayor deterioro por cargas de tráfico y mala calidad del terreno natural.

El refuerzo consiste en una capa de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF B35/50 D. En las zonas más dañadas se sanea la capa bituminosa existente y se extiende una nueva capa de la misma mezcla antes del refuerzo. Se realiza fresado del firme en los puntos con hundimientos, cuarteamientos o descarnamientos, y se limpian y perfilan las cunetas. Se aplican emulsiones de imprimación y de riego de adherencia, y se dispone malla geotextil antifisuras en la unión con la ampliación de calzada. También se contemplan marcas viales de borde y separación de carriles y la reposición de algunas señales verticales.

El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo, y el plazo de garantía, de un año. La garantía definitiva es del 5 %. Para acreditar la solvencia técnica se propone la clasificación Grupo G, Subgrupo 4, Categoría 1. El contrato no contempla revisión de precios y la ocupación de terrenos no es necesaria. El tráfico durante la obra debe controlarse por el contratista, incluido el control manual con peones señalistas.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de servicio de retirada de fibrocementos con amianto y/o materiales contaminados para la ciudad de C… — plazo hasta el 30/10/2026
• Contrato de servicio de limpieza, conservación y mantenimiento funcional de la red de drenaje incluyendo actu… — plazo hasta el 30/10/2026
• Contrato de obra de Contrucción de Pasarela en Cruce Arroyo de la Fuente en Valsequillo (Córdoba). Obra inclu… — plazo hasta el 09/11/2026
• Prestación del servicio de instalación, mantenimiento y desmontaje de la iluminación ornamental e instalación… — plazo hasta el 29/10/2026
• Servicio de redacción del proyecto básico y ejecución de obras, coordinación en materia de seguridad y salud… — plazo hasta el 09/11/2026
• Contratación de la obra Remodelación de la instalación eléctrica de edificio para Consultorio Médico en la Al… — plazo hasta el 28/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Córdoba →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 209.471 €): En el supuesto de que el contratista pretenda acreditar su solvencia económica y financiera mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado que incluya, al…

Solvencia técnica

Trabajos realizados (mín. 97.753 €): En el supuesto de que se exija clasificación o el contratista pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente…
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: En el supuesto de que el contratista pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado que incluya, al…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 2,9 % en las 197 adjudicaciones de Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 3 ofertas, de 116.453 € a 128.666 €. Se adjudicó 108 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación. Suscripción y mantenimiento del seguro de responsabilidad civil.
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Según cláusula 39 del PCAP.
• Consideraciones de tipo medioambiental: Cumplimiento del plan de gestión de residuos y utilización de vertederos de inertes autorizados por la administración sectorial competente. Suministro de información sobre subcontratación y…

Publicaciones oficiales

• Contratación de la obra Remodelación de la instalación eléctrica de edificio para Escuela de Adultos en la aldea de El Alcornocal, en Fuente Obejuna (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Aldeas 2024-2027.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Contrato de obra de Ampliación Parque Municipal Las Erillas, en Hornachuelos (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos 2024-2027 (bienio 2024-2025).
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-22
• Contratación de las obras de Mejora en las vías Juan Sebastián Elcano y Camino Viejo de la Cuesta del Molino, en Puente Genil (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027 (Programa de Agenda Rural, bienio 26-27).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• Contratación de la obra Rehabilitación Casa Peñas, 1ª fase, Villaralto (Córdoba). Obra incluida en los planes provinciales de obras y servicios 2024-2027 (bienio 2026-2027).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19
• Contratación de la obra de intervención en el patio del Palacio Ducal, Fase III en El Carpio (Córdoba). Obra incluida en los planes provinciales de obras y servicios 2024-2027 (bienio 2026-2027).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19

Anteriores y posteriores de Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura

• Contrato de obra de ordenación y mejora del entorno urbano de Plaza de la Constitución y Colectivo Cultural El Jardal. Eliminación de bareras arquitectónicas y generación de explanada plivalente en Villaralto (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-20277 (bienio 2024-2025). — 04/09/2025
• Contrato de obra de Mejora de infraestructuras en Aldea El Higueral, en Iznájar (Córdoba) (714/2025). Obra incluida en el Plan de Aldeas 2024-2027 (bienio 2024-2025). — 21/08/2025
• Contratación de la obra de Mejora del Alumbrado Público en Villanueva del Duque (Córdoba), incluida en los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2024-2027 (Bienio 2024-2025). — 20/08/2025
• Contrato de obra de Arreglos estructurales en la Residencia municipal de mayores Santa Ana, en Conquista (Córdoba). Obra incluida en los planes provinciales de obras y servicios 2024-2027 (bienio 2024-2025). — 30/07/2025
• Contratación de la obra Mejora de la accesibilidad en el viario público de Los Blázquez: vados peatonales, vehiculares y señalización viaria, en Los Blázquez (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 24-27 — 25/07/2025
• Contratación de la obra de limpieza, mantenimiento y arreglos en cubierta del Ayuntamiento de Los Blázquez (Córdoba) (1333/2024), incluida en los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2024-2027 (bienio 2024-2025) — 22/07/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contratación de las obras de reparación parcial de la carretera CO-4309, “De Fuente Palmera a A-453 por Silil… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a MEZCLAS BITUMINOSAS S.A. por 224.921 € (baja del 22,8 %) · 2024-10-10
• Contratación de las obras de reparación parcial de la CO-3301, “De CO-3303, en San Sebastián de los Ballester… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) por 226.397 € (baja del 17,0 %) · 2024-10-10
• Contratación de las obras de reparación parcial de la CO-3206 de N-331 en Fernán-Nuñez a La Rambla (Córdoba),… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. por 131.170 € (baja del 17,5 %) · 2024-10-12
• Contratación de las obras de Refuerzo de firme en CO-7209, de A-339 a Carcabuey, en Córdoba, incluida en el… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) por 247.240 € (baja del 0,3 %) · 2024-10-10
• Contratación de las obras de Reparación parcial del camino El Trapiche, en Córdoba. — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a Arquitectura y Obras de Andalucia S.L. por 94.937 € (baja del 4,3 %) · 2024-10-14
• Contratación de las obras de Reparación parcial de la CO-3107, de Pedro Abad a Adamuz, en Córdoba, incluida… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a MEZCLAS BITUMINOSAS S.A. por 155.273 € (baja del 6,1 %) · 2024-04-10

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES MAYGAR SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 139.648 € y el presupuesto base de licitación asciende a 168.974 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Córdoba.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Córdoba
• Licitaciones de carreteras
• Licitaciones de conservación de carreteras