Contratación de la Obra denominada: Espacio Cultural y Polivalente para entidades ciudadanas vinculadas con el transporte. Polideportivo Paco Cantos. T.M. Marbella (Málaga)
Expediente D OB 337/25 · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
Adjudicada a EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. por 125.071 € (sin IVA), con una sola oferta. Obra de 5 meses con presupuesto de 125.070,98 € sin IVA (151.335,89 € con IVA), garantía de 2 años y sin revisión de precios; incluye plan de gestión de residuos y condiciones de entorno urbano y deportivo. Licitación pública de obras convocada por Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga). Con valor estimado de 125.071 € y presupuesto de 151.336 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. El plazo de presentación de ofertas terminó el 07/01/2026 a las 23:59. Expediente D OB 337/25.
Importes y cifras
Qué se contrata
Ejecución de obras de un espacio cultural y polivalente para entidades ciudadanas vinculadas con el transporte, en el polideportivo Paco Cantos de Marbella. El plazo máximo de ejecución es de cinco meses, y el presupuesto de ejecución por contrata asciende a 125.070,98 € sin IVA, a los que se suman 19.005,84 € de IVA (21%), lo que hace un total de 151.335,89 €. La ejecución se reparte en dos anualidades: 2025, con 104.168,62 € (IVA incluido), y 2026, con 47.167,27 € (IVA incluido).
No procede revisión de precios, al ser el plazo de ejecución inferior o igual a un año.
El adjudicatario deberá elaborar un plan de gestión de residuos de la obra antes de iniciar los trabajos, que incluya la recogida selectiva de materiales para su reutilización, reciclaje y valorización, con seguimiento y contabilización de los residuos generados. Los trabajos se desarrollan en un entorno urbano y deportivo, por lo que el adjudicatario deberá tener en cuenta la coexistencia con servicios municipales, afecciones al tráfico y peatones, y la protección de zonas deportivas, ajardinadas y arbolado.
El plazo de garantía mínimo es de dos años desde la firma del Acta de Recepción. El director de obra podrá ordenar ensayos de control de calidad por un máximo del 1,5 % del presupuesto base de licitación, a cargo del contratista. El director de obra deberá ser arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero de edificación.
Licitaciones abiertas similares
- Mantenimiento y mejora CEIP San Juan Bautista. Cuevas Bajas.
- Plan de asfalto 2026: Varios viales en el casco urbano, urbanización Pinos de Alhaurín Y Ermita del Cerro
- Obras de mejora del confort térmico y reducción de consumo energético mediante sustitución de carpinterías ex…
- Restauración y adecuación del convento de San Francisco
- Aparcamientos en sótano del Pabellón Rubén Ruzafa
- Remodelación de la Plaza del Greco
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | Proposición económica | 70.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Ampliación del Plazo de Garantía | 30.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. | Formalizado | 125.071 € | 2026-05-07 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 0,0 % en las 2.823 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella y del 9,1 % en el grupo CPV 4520. Se recibió una sola oferta. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. ha ganado 9 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella. Se adjudicó 144 días después de su publicación.
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | — | 5.0 % |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-05-05 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 2025-12-11 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2025-12-11 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-05-12 |
Lo último de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
Ver el órgano →- Contratación de la Representación del Espectáculo "La Gran Tarde de los Pequeños" que tendrá lugar con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2026 AdjudicadaPublicada: 2026-10-15
- Contratación del Suministro en Propiedad de Licencias de Software para Diseño Asistido por Computador (CAD) PublicadaPublicada: 2026-10-14
- Contratación del Suministro para la Ejecución del Proyecto Museográfico del Centro de Interpretación de la Caña de Axúcar en el Trapiche del Prado PublicadaPublicada: 2026-10-13
- Contrato Privado de las Actuaciones Artísticas con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2026 ResueltaPublicada: 2026-10-13
- Contratación del Servicio de Actuaciones Artísticas Locales, que tendrán lugar con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2026 ResueltaPublicada: 2026-10-13
Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
- Contratación del Servicio de Tala de Árboles y Palmeras Afectados por Plagas en San Pedro Alcántara, T.M. Marbella (Málaga)
- Contratación del Suministro en Régimen de Arrendamiento mediante Renting con mantenimiento de un vehículo Autoescala destinado al uso operativo del Parque de Bomberos de Marbella para los años 2025-2030
- Contrato Privado del Servicio de Patrocinio Publicitario para la Promoción y Consolidación como destino Turístico Deportivo de la Ciudad de Marbella, mediante la Asociación de la Imagen del Logo Marca "Marbella" en distintos soportes físicos y digitales del Real Club de Golf Guadalmina, durante los años 2025 y 2026
- Contratación del Suministro por cuenta abierta de Material Promocional Merchandising para la Delegación de Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
- Contratación del Suministro en Regimen de Arrendamiento de las Plataformas y Equipos de Sonido para el Desfile del Humor de Marbella y San Pedro Alcántara 2026
- Contrato administrativo por emergencia del servicio de tala de árboles y palmeras afectados por plagas, T.M. Marbella (Málaga)
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella (Autoridad local · Órgano de Contratación).
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A..
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 125.071 € y el presupuesto base de licitación asciende a 151.336 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Málaga.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.