construcción de instalación deportiva al aire libre en Tarriba

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de un complejo deportivo al aire libre en el parque público de La Lama, en Tarriba (Cantabria), según el proyecto de ejecución aprobado. Es un contrato de obra sin división en lotes, con plazo de ejecución de 8 meses desde el acta de comprobación del replanteo, que debe levantarse en los 15 días siguientes a la formalización.

El presupuesto base de licitación es de 699.880,71 euros con IVA incluido (578.413,82 euros sin IVA), con un IVA del 21 %, y se financia con recursos propios en dos anualidades: 25 % en 2025 y 75 % en 2026, condicionadas a la consignación presupuestaria de cada ejercicio. No cabe revisión de precios.

El procedimiento es abierto simplificado con varios criterios, tramitado electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un plazo de presentación de veinte días naturales desde la publicación del anuncio.

Para acreditar la solvencia económica se exige un volumen anual de negocios igual o superior a 1,5 veces el valor estimado (867.620,73 euros) en el mejor de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, y un seguro de responsabilidad civil profesional por al menos esa misma cantidad. En solvencia técnica se piden obras de igual o similar naturaleza ejecutadas en los últimos tres años, con certificados de ejecución, y una declaración de la maquinaria y equipo técnico disponible.

La garantía definitiva es del 5 % del precio final ofertado sin IVA.

Criterios de adjudicación: menor precio ofertado, hasta 9 puntos, y ampliación del plazo de garantía de la obra, hasta 1 punto (un año adicional sobre la garantía legal de un año, con 0,0833 puntos por mes completo adicional). No se admiten variantes.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Reforma parcial antiguas escuelas de arroyal de los Carabeos-Valdeprado del Río. — plazo hasta el 18/11/2026
• Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de Pavimentación y mejora de viales de las locali… — plazo hasta el 11/11/2026
• Nueva captación y conexión con red de abastecimiento de agua en Lebeña. — plazo hasta el 06/11/2026
• Obra de mejora de la seguridad vial y gestión del tráfico mediante la instalación de ITS para la gestión de t… — plazo hasta el 23/11/2026
• Rehabilitación de la Casa Concejo de la Junta Vecinal de Santibáñez. Villacarriedo. — plazo hasta el 06/11/2026
• Señalización vial en zonas urbanas del término municipal — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cantabria →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: circunstancias a declarar responsablemente que luego deberán ser objeto de acreditación a petición de la mesa de contratación unicamente para el propuesto adjudicatorio/a

Solvencia técnica

Otros: circunstancias a declarar responsablemente que luego deberán ser objeto de acreditación a petición de la mesa de contratación unicamente para el propuesto adjudicatorio/a

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 2,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 14,3 % en las 9 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de San Felices de Buelna y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibieron 3 ofertas. Se adjudicó 91 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: protección de datos

Publicaciones oficiales

• Ampliación de obras de Paso. Afluentes del Arroyo Barcenal. Barrio La Corona-Mata
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-02
• Obras de Ampliación de Viales en Sovilla
  Adjudicada
  Publicada: 2026-07-06
• servicio de gestión de instalaciones deportivas de piscina municipal para la temporada 2026
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-04
• servicio de Prestacion de Ludotecas en periodos no lectivos. Plan Corresponsables
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-04
• recogida de animales vagabundos y abandonados y control de colonias felinas en el municipio
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-20

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de San Felices de Buelna

• mejora de pavimentación de viales — 09/12/2025
• construcción de edificación auxiliar garaje — 25/11/2025
• limpieza de edificios públicos — 04/11/2025
• recogida de animales vagabundos y abandonados y control de colonias felinas en el municipio — 01/09/2025
• adquisición de dúmper para servicios básicos municipales — 27/06/2025
• ludotecas corresponsables en periodos no lectivos — 13/02/2025

Licitaciones similares y su resultado

• construcción de garaje — Alcaldía del Ayuntamiento de San Felices de Buelna
  Adjudicada a SOLPAVIFER, S.L. por 78.450 € (baja del 1,0 %) · 2026-03-13
• Construcción de una instalación deportiva — Ayuntamiento de Aia-Alcalde
  Adjudicada a Hugar s.l por 1.125.061 € (baja del 2,0 %)
• Obra de instalación de cubierta sobre pista deportiva de Oruña de Piélagos. — Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos
  Adjudicada a SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A. por 596.255 € (baja del 11,2 %) · 2026-03-04

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de San Felices de Buelna (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 578.414 € y el presupuesto base de licitación asciende a 699.881 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cantabria