Caminos Municipales, Macael 53PCAM24-27BII

Importes y cifras

Qué se contrata

Este contrato de obras de ingeniería civil tiene por objeto la ejecución de actuaciones en caminos municipales de Macael, dentro del Plan de Caminos Municipales 2024-2027, Bloque II. El presupuesto base de licitación asciende a 80.000,00 euros, con IVA incluido, desglosándose en 55.559,41 euros de presupuesto de ejecución material, 7.222,72 euros de gastos generales, 3.333,57 euros de beneficio industrial y 13.884,30 euros de IVA. El valor estimado del contrato es de 66.115,70 euros, sin IVA.

El plazo de ejecución de la obra es de 30 días. El informe de supervisión indica que las actuaciones no están sujetas a ningún tipo de autorización sectorial y que el proyecto no es susceptible de valorar mejoras o variantes ni mejoras en la programación y plazo de ejecución.

Para participar se exige al contratista la clasificación G-6-1, correspondiente al grupo G, subgrupo 6, categoría 1. El código CPV de referencia es 45233220-1. El informe favorece la ejecución del proyecto en sus términos actuales.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obras contempladas en el Proyecto de "Conservación y Restauración del Nodo Natural del Camino Vie… — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato de obras contempladas en el Proyecto de "Restauración Urbana y Paisajística del Camino Viejo de Alme… — plazo hasta el 09/11/2026
• Finalización Plaza Mirador De La Cruz En Canjáyar 15PPOS24-27BI — plazo hasta el 09/11/2026
• 0000519/2026 obras de las medidas de ahorro y eficiencia energética dentro del programa de mejora de la efici… — plazo hasta el 16/11/2026
• Construcción de quiosco y aseos en el Parque Los Olivicos de Campohermoso (Níjar)., con cargo al FEDER, en el… — plazo hasta el 09/11/2026
• Proyecto constructivo para la habilitación de nuevos vasos de rechazo para la planta de recuperación y compos… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Almería →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Seguro de indemnización: Seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe igual o superior al presupuesto base de licitación de la obra, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Relación, debidamente firmada, de las principales obras o trabajos realizados en los últimos cinco años que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato.

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 2,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,5 % en las 2.738 adjudicaciones de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas. GRUPO IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.L.U. ha ganado 15 licitaciones de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería. Se adjudicó 80 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Reducción Huella Medioambiental

Publicaciones oficiales

• servicio de consultoría para la selección, redacción y presentación de proyectos financiables con fondos europeos, nacionales y/o regionales para la Diputación de Almería y municipios almerienses con población inferior a 20.000 habitantes, individuales o agrupados
  Publicada
  Publicada: 2026-11-05
• Caminos Municipales, Olula De Castro 58PCAM24-27BII
  Publicada
  Publicada: 2026-11-05
• Campaña de Promoción del Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC) y de las exposiciones temporales que se realicen entre finales del 2026 y principios de 2027
  Publicada
  Publicada: 2026-11-04
• Remodelación De Intersección En C.p. Al-3106 35RVP2025-2026
  Publicada
  Publicada: 2026-11-03
• Caminos Municipales, Castro De Filabres 29PCAM24-27BII
  Publicada
  Publicada: 2026-11-03

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería

• Pavimentación Caminos Municipales. Velez-rubio 88PCAM24-27BII — 06/03/2026
• Pavimentación Caminos Municipales. Tabernas 76PCAM24-27BII — 06/03/2026
• Caminos Municipales, Enix 34PCAM24-27BII — 06/03/2026
• Escuela De Música En Vícar 37PG2025 — 05/03/2026
• Pavimentación Caminos Municipales. Tíjola 80PCAM24-27BII — 04/03/2026
• Obras De Mejora Y Eficiencia De La Red De Abastecimiento De Agua En Bacares 22PPOS24-27BI — 04/03/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Caminos Municipales, Oria 60PCAM24-27BII — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería · 2026-05-13
• Caminos Municipales, Padules 61PCAM24-27BII — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería · 2026-05-07
• Caminos Municipales, Benahadux 22PCAM24-27BII — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES NILA, S.A. por 66.091 € · 2026-10-05
• Caminos Municipales, Albox 5PCAM24-27BII — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES NILA, S.A. por 61.050 € (baja del 17,9 %) · 2026-04-13
• Caminos Municipales, Alhama De Almería 10PCAM24-27BII — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES NILA, S.A. por 59.910 € (baja del 9,4 %) · 2026-04-20
• Caminos Municipales, Lubrín 50PCAM24-27BII — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES NILA, S.A. por 66.089 € · 2026-07-27

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería (Administración Local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a GRUPO IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.L.U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 66.116 € y el presupuesto base de licitación asciende a 80.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Almería.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Almería