Andosilla. Renovación del colector de saneamiento del polígono industrial (tramo sur): actualizado 2

Importes y cifras

Qué se contrata

La renovación del colector de saneamiento del tramo sur del polígono industrial de Andosilla, según el proyecto aprobado el 24 de marzo de 2026 y su modificado, con un presupuesto de licitación de 380.485,82 euros IVA excluido y un valor estimado de 418.534,40 euros. El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses, y el plazo de garantía mínimo es de tres años desde la recepción.

El procedimiento es abierto y no se divide en lotes. No se admiten variantes ni alternativas al proyecto. No procede revisión de precios. Los trabajos se abonan mediante certificaciones mensuales.

Para presentarse se exige solvencia económica con un volumen global de negocios de al menos 400.000 euros IVA excluido en cada uno de los tres últimos ejercicios. En cuanto a la solvencia técnica, se requiere haber ejecutado en los últimos cinco años al menos una obra de renovación de redes de saneamiento de más de 300.000 euros IVA excluido, o acreditar la clasificación Grupo E, Subgrupo 01, Categoría 2. El adjudicatario deberá estar registrado como gestor de RCD de Navarra o contratar a un gestor autorizado.

La valoración se reparte en 40 puntos por criterios cualitativos (análisis del proyecto y problemática de ejecución hasta 15, planificación y organización hasta 10, plan de aseguramiento de la calidad hasta 5, seguimiento de afecciones a fincas y cultivos hasta 5, servicio post-construcción hasta 5) y 60 puntos por criterios cuantificables: 50 por oferta económica y 10 por criterios sociales, consistentes en formación en prevención de riesgos laborales y/o igualdad de género, a razón de 1 punto por cada 5 horas computables.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obras adecuación del edificio multiusos como espacio de encuentro intergeneracional — plazo hasta el 03/11/2026
• Obra de adecuación, acabados y equipamiento de tienda-bar-restaurante en planta baja de la casa consistorial… — plazo hasta el 08/11/2026
• Obras de condicionamiento del vial de acceso a papelera — plazo hasta el 04/11/2026
• Adjudicación del contrato de obras "Refugio climático adosado a edificio dotacional" en Zurucuáin/Zurukuain — plazo hasta el 06/11/2026
• Obras de pavimentación del Paseo de la Tejada de Cáseda — plazo hasta el 05/11/2026
• UT3 Montaje de tubería de acero helicosoldada D. 1118 mm y 914 mm y trabajos accesorios, incluidas en el proy… — plazo hasta el 18/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Navarra →

Publicaciones oficiales

• Larrión. Renovación de la red de abastecimiento a zona de unifamiliares junto a NA-178. Simplificado
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-18
• Depuración de las aguas residuales de Arizaleta. (Con presupuesto actualizado)
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-05
• Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y pavimentación de calle Jardín de Cárcar
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-21
• Redacción de proyecto, ejecución de obra y puesta en marcha de ETAP en Itxako y de un depósito regulador del agua tratada
  Publicada
  Publicada: 2026-03-12
• Andosilla. Renovación del colector de saneamiento del polígono industrial: actualizado
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-05

Anteriores y posteriores de Presidencia de Mancomunidad de Montejurra

• Asistencia técnica para la elaboración y actualización de los Planes Integrales de Gestión de Sistemas de Saneamiento de Bajo Ega — 21/01/2026
• Depuración de las aguas residuales de Mendaza y Asarta. Fase 1, Emisario Mendaza y EDAR — 19/01/2026
• Larrión. Renovación de la red de abastecimiento a zona de unifamiliares junto a NA-178 — 09/01/2026
• Depuración de las aguas residuales de Arizaleta — 09/01/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de avenida Gregorio Berisa de Azagra — Presidencia de Mancomunidad de Montejurra
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES LUIS FERNANDEZ, S.A. por 118.756 € (baja del 0,4 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidencia de Mancomunidad de Montejurra.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 418.534 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Navarra.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Navarra. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Navarra