"Aglomerado VP DP5604-Límite T.M.(Cuiña)"

Importes y cifras

Qué se contrata

La repavimentación de un vial de 1.500 metros de longitud y unos 5 metros de anchura media, que une la carretera provincial DP5604 (Outes–A Pereira) con el núcleo de Cuiña, hasta el límite del término municipal de Negreira. La finalidad es mejorar una calzada en mal estado, con baches, desconchones y fisuras.

La intervención consiste en extender una capa de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 surf D, de composición densa, con árido granítico de 16 mm y betún de penetración 50/70. Previamente se regularizará un 5% de la superficie actual, se limpiarán mecánicamente cunetas y márgenes, y se aportarán gravas o aglomerado en las zonas más dañadas. Al final se pintarán marcas viales longitudinales continuas o discontinuas de 10 cm de espesor, con pintura acrílica, y se perfilarán y refinarán las cunetas triangulares en tierra con medios mecánicos.

El plazo de ejecución previsto es de 30 días. No se prevé revisión de precios. Según el documento, la clasificación del contratista no es exigible por ser el importe inferior a 500.000 euros, si bien se indica como clasificación correspondiente el grupo G, subgrupo 4, categoría 1. El presupuesto de ejecución material figura en 73.410,00 euros.

La extensión se hará por franjas longitudinales, compactando de forma continua y sistemática, con control de temperaturas de la mezcla según la fórmula de trabajo. El proyecto también incluye un estudio de gestión de residuos, con 160,238 t de tierras y 9,513 t de asfalto a reciclar, y un estudio básico de seguridad y salud.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Rehabilitación del mercado municipal de Ortigueira — plazo hasta el 12/11/2026
• Obra de ampliación del centro ACUDE puesto de Milladoiro — plazo hasta el 09/11/2026
• C-2024/020_OBRA Contratación de las obras de construcción de un edificio para 60 alojamientos compartidos de… — plazo hasta el 04/11/2026
• Contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyecto de construcción de la instalación deporti… — plazo hasta el 04/11/2026
• VPG-2026-0074: Contrato de obras para la construcción de un edificio de 14 viviendas de promoción pública (VP… — plazo hasta el 13/11/2026
• Ampliación rede de distribución de auga na parroquia de Visantoña. Convenio de cooperación entre a Excelentís… — plazo hasta el 28/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en La Coruña →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 4,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 4,7 % en las 63 adjudicaciones de Junta de Gobierno Local del Concello de Negreira y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 3 ofertas, de 83.864 € a 87.140 €. EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. ha ganado 16 licitaciones de Junta de Gobierno Local del Concello de Negreira. Se adjudicó 163 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Ver todas las condiciones especiales de ejecución en la cláusula 27 del PCAP

Publicaciones oficiales

• Aglomerado Barbazán-Lueiro POS +Adicional 4/2025
  Publicada
  Publicada: 2026-10-21
• Nueva pavimentación y red de drenaje en Negreiroa .Negreira.POS +ADICIONAL 2/2024
  Publicada
  Publicada: 2026-10-21
• Plan de mejora de caminos rurales 2026-2027 Aglomerado "Ameixeiras-San Vicente-Vilar" (Axuda Camiños Rurais 2026-2027 (MR701E)
  Adjudicada
  Publicada: 2026-09-08
• Una desbrozadora de brazo nueva
  Adjudicada
  Publicada: 2026-08-23
• "Saneamiento y humanización de la R/Rosalía de Castro"
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-11

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno Local del Concello de Negreira

• Arrendamiento de parcelas de titularidad municipal afectadas por el Parque Eólico Outes — 20/05/2026
• "Aglomerado vial en Campos" POS + ADICIONAL 2/2025 (1ª fase) — 21/04/2026
• "Aglomerado VP Chancela-DP1302" POS + Adicional 2/2025 (1ª fase) — 21/04/2026
• "Aglomerado de viales urbanos: R/Fonte do Carmen, Avenida de Feiraco" POS + ADICIONAL 2/2025 (1ª fase) — 12/02/2026
• "Aglomerado Landeira" POS + ADICIONAL 2/2025 (1ª fase) — 12/02/2026
• "Aglomerado VP Aro-Pedralonga" POS + 2025 — 26/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• "Aglomerado de viales municipales: DP5604;A Igrexa (Campolongo), Bugallido. POS +2023" — Junta de Gobierno Local del Concello de Negreira
  Adjudicada a MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. por 61.900 € (baja del 1,8 %) · 2024-07-18
• "Aglomerado VP Chancela, Avenida de Santiago y vial en Covas" POS + ADICIONAL 2/2024 1ª FASE — Junta de Gobierno Local del Concello de Negreira
  Adjudicada a Ctnes. J. Mauri e hijos, s.l. por 40.049 € (baja del 7,8 %) · 2025-10-23
• "Aglomerado viales municipales AC447-Portor" POS +2024 — Junta de Gobierno Local del Concello de Negreira
  Adjudicada a Ctnes. J. Mauri e hijos, s.l. por 116.751 € (baja del 6,8 %) · 2025-06-19

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno Local del Concello de Negreira (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 87.358 € y el presupuesto base de licitación asciende a 105.703 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es A Coruña.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Galicia. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en La Coruña