Adoquinado y soterramiento de tendidos aéreos en Cl. Cuatro Calles, objeto de Plan Embellecimiento Viario CAM, del municipio de Pezuela de las Torres

Importes y cifras

Qué se contrata

La transformación de toda la superficie de la calle Cuatro Calles en un paseo peatonal que una el centro del casco urbano con la calle Santiago, incluyendo el adoquinado de la vía y el soterramiento de los tendidos aéreos. Incluye la revisión previa de la zona, comprobando que no haya almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, la anulación de las acometidas de las instalaciones y el vaciado de tuberías y depósitos, así como la eliminación de derivaciones que no procedan de las acometidas generales.

Las obras se ejecutan conforme al proyecto redactado en agosto de 2024 por el arquitecto de la Mancomunidad del Alto Henares, y deben respetar las distancias de seguridad a líneas eléctricas y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

El presupuesto base de licitación es de 84.801,11 euros, más 17.808,23 euros de IVA al 21 %, lo que suma 102.609,34 euros. El valor estimado del contrato es de 93.281,22 euros.

El plazo de ejecución es de tres meses, con una duración máxima de cinco meses a efectos de posibles mejoras del licitador o incidencias arqueológicas sobrevenidas. El plazo de garantía es de un año desde la recepción definitiva de las obras.

Se trata de un contrato de obra de reparación simple, restauración o rehabilitación. No se requiere clasificación de contratista; la solvencia se acredita mediante inscripción en el ROLECE o medios equivalentes. Se permite la subcontratación parcial. No procede revisión de precios. El pago se efectúa mediante certificaciones mensuales de obra.

Los criterios de adjudicación son: precio, 50 %; mejoras, 30 %; plazo de ejecución, 10 %; y ampliación del plazo de garantía, 10 %.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Panel Homologado de Adquisición Regulada (PHAR) para la preparación de superficies y aplicación de recubrimie… — plazo hasta el 14/09/2029
• Obras de mejora de Redes de Saneamiento gestionadas por Canal de Isabel II, S.A., M.P. – PLAN SANEA 2 — plazo hasta el 17/11/2026
• Obras de mejora de Redes de Saneamiento gestionadas por Canal de Isabel II, S.A., M.P. – PLAN SANEA 2 — plazo hasta el 17/11/2026
• Constitución de los derechos de superficie sobre tres parcelas sitas en el A.P.R. 16.04 U.V.A. de Hortaleza,… — plazo hasta el 03/12/2026
• Constitución de derechos de superficie sobre la parcela sita en la calle Grabadores 16 en el distrito “S… — plazo hasta el 03/12/2026
• Constitución de derechos de superficie sobre dos parcelas sitas en “el desarrollo del Este-Los Berrocales”, e… — plazo hasta el 03/12/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Madrid →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: De conformidad con la cl.8ª del PCAP, la aportación de Anexo I resulta suficiente para admisión. La inscripción en ROLECE debe poder certificarse en el momento de adjudicación. La solvencia…

Solvencia técnica

Otros: Ver Clausula 8ª del PCAP. Los Trabajos realizados; criterios Técnicos o unidades técnicas; Titulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución; y…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 9,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,6 % en las 11 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres y del 9,1 % en el grupo CPV 4520. Se recibieron 2 ofertas. Se adjudicó 128 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Recogidas en cláusula 20.2 del PCAP. - Herramientas eléctricas con sello de consumo eficiente - Depósitos de agua con tapa antievaporación, y sistema antidesbordamiento, con vaciado responsable en…

Publicaciones oficiales

• Ejecución de Adecuación Peatonal de la Cl. Mayor -sur-, objeto de Plan Embellecim. Viario-CAM 2026
  Publicada
  Publicada: 2026-10-05
• Ejecución de obras del proyecto de “Climatización Colegio Municipal CRA Amigos de la Paz de Pezuela de las Torres”, objeto de actuación LI1, del PIR.2022-2026.
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-01
• Prestación del servicio necesario para el correcto desarrollo del comedor escolar a realizar en CRA Amigos de la Paz y alumnos de Casa de niños Galopines del municipio de Pezuela de las Torres
  Resuelta
  Publicada: 2025-10-23
• Adoquinado y soterramiento de tendidos aéreos en Cl. Cuatro Calles, objeto de Plan Embellecimiento Viario CAM, del municipio de Pezuela de las Torres
  Resuelta
  Publicada: 2025-03-19
• Adecuación peatonal de la acera este del norte de la Calle Mayor, objeto de subv. PCOSM-CAM 2024-2025
  Resuelta
  Publicada: 2024-10-24

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres

• Vehículo Patrulla para Policía Local (Subv.PAPL.24-ESICAM179). — 20/06/2024
• Mantenimiento en el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, de la actual plataforma de administración electrónica, que contiene los componentes y funcionalidades necesarias que nos permite tanto el cumplimento del marco legal, como el cumplimiento de las normas técnicas de interoperabilidad y seguridad — 05/12/2023

Licitaciones similares y su resultado

• Canalización de Redes de Servicios y Pavimentación Calles del Núcleo Urbano del PIR.2022-2026 — Pleno del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres
  Adjudicada a HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. por 214.774 € (baja del 8,3 %) · 2024-06-13
• Acondicionamiento de aceras de calles Camino Olivares, Cerezo y Roble, objeto de PIR.2022-2026 — Pleno del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres
  Adjudicada a FBM CONSTRUCCIONES NUEVO BAZTAN SL por 181.041 € (baja del 7,5 %) · 2026-06-10
• Soterramiento de líneas aéras de la calle Peñalegua en Mangiorn (Puentes Viejas). — Pleno del Ayuntamiento de Puentes Viejas
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES PEREZ EGEA, S.A. por 110.662 € · 2026-09-09

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a FBM CONSTRUCCIONES NUEVO BAZTAN SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 93.281 € y el presupuesto base de licitación asciende a 102.609 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es España.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Madrid
• Licitaciones de obras de urbanización