Acondicionamiento del tramo inicial del Sendero GR-131 Tramo Previo Puerto Viejo (T.M. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE)

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de rehabilitación del tramo del sendero GR-131 que aún no ha sido repuesto, desde El Time hasta Puerto Viejo, con el fin de continuar el trabajo ya realizado en el resto del recorrido y recuperar la red de comunicación peatonal de la zona.

Las actuaciones comprenden la limpieza de la zona de trabajo, la demolición de la piedra de los muros laterales, la formación de muros laterales con cimiento y remate superficial de piedra basáltica, la retirada de la piedra del firme, y la ejecución del firme de pavimento con formación de suelo y remate de piedra basáltica, seguidas de reposiciones generales y limpieza final. Durante la ejecución se recomienda el corte temporal del sendero, por la necesidad de ir realizando acopios a lo largo del recorrido.

El presupuesto de ejecución material asciende a 62.828,86 euros, y el plazo de ejecución previsto es de cinco meses. No es de aplicación la revisión de precios ni la clasificación del contratista, al ser el importe de ejecución inferior a 500.000 euros.

Respecto a los riesgos, el proyecto identifica como principales los derivados de los movimientos de tierras y la maquinaria, el transporte de materiales, la interferencia con el tráfico peatonal y la exposición a agentes atmosféricos, con medidas preventivas detalladas en el estudio de seguridad y salud.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obras "Proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento y cubrición de zonas exteriores CEIP S… — plazo hasta el 25/11/2026
• Remodelación de Espacio Religioso Recreativo y Creación de Zona Comunitaria Polivalente. T.M. de Tijarafe, Is… — plazo hasta el 19/11/2026
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado 'Mejora y acondicionamiento del camino Lomo Castr… — plazo hasta el 11/11/2026
• Servicio de diseño, decoración, montaje y desmontaje, adornos y todos los elementos y accesorios necesarios p… — plazo hasta el 16/11/2026
• [UT4] Trabajos de albañilería en la obra del "Nuevo Hospital Nuestra Señora de Los Dolores", en el Término Mu… — plazo hasta el 19/11/2026
• Mantenimiento y Conservación del Ciclo Integral del Agua en el municipio de La Frontera — plazo hasta el 04/12/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Santa Cruz de Tenerife →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia

Ver el apartado D del cuadro resumen de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 7,9 % en las 102 adjudicaciones de Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma y del 4,9 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 7 ofertas. Se adjudicó 31 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Apartado I del cuadro resumen de los PCAP
• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
• Consideraciones de tipo medioambiental

Publicaciones oficiales

• Servicio de fomento de la Soberanía alimentaria en los centros escolares de la Isla de La Palma
  Publicada
  Publicada: 2026-11-04
• Contrato de Obra Equipamientos ubicados en la Montaña Tenisca. Restauración ambiental y paisajística Montaña Tenisca. FASE 1 en el T.M. de Los Llanos de Aridane.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-30
• Contrato de obras de ejecución del proyecto Adecuación y mejora de la Calle Díaz y Suárez en Santo Domingo, VILLA DE GARAFÍA.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-30
• Servicio de suscripción. soporte y mantenimiento de software-modalidad Saas Cloud- del sistema de gestión de Recursos Humanos
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-07
• Instalación de fotovoltaicas en espacios antropizados
  Publicada
  Publicada: 2026-10-07

Anteriores y posteriores de Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma

• Ampliación de Centro de la 3ª Edad (T.M. El Paso) — 04/12/2025
• Contrato de patrocinio publicitario para la promoción y difusión de la imagen de la isla de La Palma con ocasión de la celebración en el Reino Unido del evento "A NIGHT WITH STARS" — 02/12/2025
• Proyecto denominado “EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN SAN JOSÉ”, en el T.M. de Breña Baja, incluido en el “Programa Insular para el Desarrollo Local (PIDL) 2024-2027” — 28/11/2025
• Acondicionamiento y Mejora LP-4 Roque de los Muchachos y LP-403 Acceso Observatorios — 14/11/2025
• Servicio consistente en la realización de campañas, acciones y contenidos de promoción turística y de comunicación institucional y profesional. — 11/11/2025
• Proyecto de ejecución y ampliación del complejo deportivo municipal, piscina cubierta e instalaciones complementarias, SPA, vestuarios, gimnasio, cafetería y zonas generales. — 11/11/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Acondicionamiento del Tramo inicial del Sendero GR-131. Tramo Previo Puerto Viejo (T.M. VILLA Y PUERTO DE TAZ… — Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma · 2025-08-20
• Acondicionamiento y Restauración Medioambiental del sendero turístico de Marcos y Corderos — Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma
  Adjudicada a C. CANDELARIO S. L. U. por 456.003 € (baja del 4,5 %) · 2024-12-27
• Pasarela Peatonal de madera en el sendero G.R. 130 Cruce del Barranco de las Angustias (T.M. de Villa y Puert… — Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma
  Adjudicada a ATIBAI CONSTRUCCIONES, S.L. por 165.200 € (baja del 0,1 %) · 2025-10-24
• Acondicionamiento y Mejora de las carreteras LP-4 Roque de Los Muchachos y LP-403 Acceso Observatorios — Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma · 2025-10-01
• Proyecto de obra “Nuevo trazado y encauzamiento en carretera LP-217 y LP-2172 Acceso a la Salemera Complejo M… — Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma · 2026-05-28
• Ampliación y Mejora de las Instalaciones del Vivero insular de Flora Autóctona. T.M. de Puntallana — Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma
  Adjudicada a BREÑAFE SL por 294.095 € (baja del 12,3 %) · 2025-10-23

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma (Autoridad local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Jairo Rodriguez Gonzalez.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 74.766 € y el presupuesto base de licitación asciende a 80.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es La Palma.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Canarias. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Santa Cruz de Tenerife