2022/2/PPOYS-23/1 “Beas de Granada, Urbanización C/ Dr. Ocaña"

Importes y cifras

Qué se contrata

La reurbanización de la calle Doctor Ocaña, en el casco urbano de Beas de Granada, en toda su longitud, peatonalizando en lo posible la calzada. Las obras comprenden la sustitución de la red de abastecimiento, la instalación de cuatro imbornales sifónicos conectados al saneamiento existente, y el tendido de canalizaciones subterráneas para baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones, con sus acometidas, para permitir la futura retirada del tendido aéreo de fachadas.

Entre las demoliciones y movimientos de tierra figuran el levantado de 55,75 m² de acera y 470,75 m² de calzada, 102 m³ de apertura en caja, 169,62 m³ de apertura de zanja y 87,96 m³ de relleno. La red de abastecimiento incluye 85 m de tubería de polietileno de 90 mm, y se ejecutarán pozos y acometidas domiciliarias. Las canalizaciones suman 161 m de baja tensión con 5 arquetas, 160 m de telecomunicaciones con 5 arquetas y 101 m de alumbrado público con 9 arquetas, además de 10 acometidas.

El pavimento consiste en 15 cm de zahorra artificial (76,50 m³), 10 cm de solera de hormigón (540 m²) y 8 cm de adoquín prefabricado: 344,20 m² en calzada y 136,80 m² en aceras, con 150 m de encintado de adoquín y 70 m de línea central de recogida de aguas.

Plazo de ejecución: cuatro meses. Plazo de garantía: un año desde la recepción. Presupuesto base de licitación: 80.366,84 € (IVA incluido), con 66.418,88 € sin IVA. No se exige clasificación de contratista por ser el importe inferior a 500.000 €; la solvencia podrá acreditarse mediante clasificación o con los requisitos específicos del anuncio. La forma de abono es por certificaciones mensuales. El contrato no se divide en lotes.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Ejecucion de las obras de cubierta de pista polideportiva del Polideportivo Municipal de Alhendin — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato de obras para la ejecución material de aquellas actuaciones que deban ser realizadas en régimen de e… — plazo hasta el 23/11/2026
• Homologación de proveedores de obra civil y edificación para Cetursa Sierra Nevada, S.A., dividido en dos lot… — plazo hasta el 14/11/2027
• Homologación de proveedores para la adquisición de bienes y servicios corrientes disponibles en el mercado pa… — plazo hasta el 31/07/2027
• Contrato de obras para la reparación de la cubierta del edificio del Ayuntamiento por procedimiento abierto s… — plazo hasta el 11/11/2026
• Obras de nuevo edificio del Instituto de Astrofísica de Andalucía — plazo hasta el 30/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Granada →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

E1-1, G6-1

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: El volumen anual de negocios (ver P.C.A.P. - Solvencia)

Solvencia técnica

Otros: Solvencia técnica o profesional en contratos cuyo VEC sea inferior a 500.000 euros para empresas de nueva creación - ver (P.C.A.P. - Solvencia para empresas de nueva creación).
Trabajos realizados: Trabajos realizados (ver P.C.A.P. - Solvencia Técnica o Profesional).

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 3,8 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,7 % en las 795 adjudicaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Granada y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas, de 63.928 € a 64.240 €. CYR GENIL, S.L. ha ganado 6 licitaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Granada. Se adjudicó 144 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: Adscribir a la obra, durante todo el plazo de ejecución, un TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, independiente del jefe de obra.

Publicaciones oficiales

• Servicio de dirección de la obra refundido final. Urbanización del plan especial La Aurora en Ogíjares.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• 2026/4/PPOYS-119/1 "Montillana, infraestructuras y pavimentación en C/ García Lorca"
  Publicada
  Publicada: 2026-10-26
• 2024/4/PPCGR/1-40 "Diputación, C.P. GR-3424 de Granada (A-4006) a Cogollos Vega (Instituto). Mejora de intersección con la A-4006"
  Publicada
  Publicada: 2026-10-26
• 2024/4/PPOYS-108/1 "Lugros, acondicionamiento de redes y pavimentación en C/ San José"
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-21
• 2024/4/PPOYS-54/1 "Cortes y Graena, abastecimiento, saneamiento y pavimentación en calle Cervantes y calle Picasso -Los Baños-"
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-15

Anteriores y posteriores de Presidencia de la Diputación Provincial de Granada

• Servicio de formación en habilidades digitales que generen empleo y dinamice el ocio rural — 26/11/2025
• 2024/4/PPOYS-24/1 “Beas de Guadix, acondicionamiento de redes y pavimentación en C/ Erilla" — 25/11/2025
• 2024/4/PPOYS-159/1 “Trevélez, iluminación y pavimentación del paseo de la Era de la Cruz. Tramo 2" — 25/11/2025
• 2024/4/PPOYS-117- C “Montefrío, renovación urbana de C/ Juan de Carrión" — 19/11/2025
• 2024/4/PPOYS-10/1 “Algarinejo, acondicionamiento de redes y reposición de pavimento en C/ La Redonda" — 19/11/2025
• 2022/2/PAMVC-2 Y 2024/4/PPOYS-21/1 “Bácor-Olivar, U.I, Mazúcar Tramos 1 y 2: Alumbrado y pavimentación. Fase 2 y acondicionamiento de redes y pavimentación en C/ Mazúcar" — 17/11/2025

Licitaciones similares y su resultado

• 2024/4/PPOYS-23 “Beas de Granada, reurbanización de C/ Río desde Plaza Alta hasta el Arroyo" — Presidencia de la Diputación Provincial de Granada · 2026-05-07
• 2022/2/PPOYS-172 “Villanueva de las Torres, continuación C/Álamo. — Presidencia de la Diputación Provincial de Granada
  Adjudicada a PAVIMENTADORA VOLOTA ECUR S.L. por 75.832 € (baja del 10,2 %) · 2024-08-08
• 2022/2/PPOYS-42/2 “Cástaras, Acondicionamiento espacio para paseo de Cástaras.” — Presidencia de la Diputación Provincial de Granada
  Adjudicada a Conrado Moreno Ortega por 41.141 € · 2026-07-23
• 2026/4/PPOYS-21/2 "Bácor-Olivar, acondicionamiento de redes y pavimentación en C/ Almendros" — Presidencia de la Diputación Provincial de Granada
  Adjudicada a AGRUPACIÓN DE SERVICIOS 2009, S.L.U por 41.269 € (baja del 2,7 %) · 2026-08-06
• 2022/2/PPOYS-10/1 “Algarinejo, ampliación cementerio” — Presidencia de la Diputación Provincial de Granada
  Adjudicada a Prosasfi por 53.333 € (baja del 7,8 %) · 2024-03-12
• 2022/2/PPOYS-79/1 “GORAFE, Adecuación acceso al municipio C/ Granada” — Presidencia de la Diputación Provincial de Granada
  Adjudicada a NEXO88 INGENIERIA,INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. por 46.488 € (baja del 6,2 %) · 2024-03-12

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidencia de la Diputación Provincial de Granada (Autoridad local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CYR GENIL, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 66.419 € y el presupuesto base de licitación asciende a 80.367 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Granada.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Granada
• Licitaciones de obras de urbanización