Marché de travaux ayant pour objet la démolition et la reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19, B09 et B10 présents sur le site de la SONACA : LOT 1 – Démolition et reconstruction du bâtiment A10.

Published

10 April 2025

Submission deadline

6 May 2025, 10:00

Place of performance

BE32B

Procedure

Open procedure

Lots

1

Documents

1

Notice number

00232367-2025

Reference

9a61abcc-fb74-409e-b8a4-11b962116d66

Official source

Official source

CPV codes

• 45000000Trabajos de construcción
• 45111100Trabajos de demolición

Description

Marché de travaux en 3 lots ayant pour objet la démolition et reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19, B09 et B10 : - Lot 1 : Démolition et reconstruction du bâtiment A10 - Lot 2 : Démolition et reconstruction du bâtiment A19 - Lot 3 : Aménagement des vestiaires des bâtiments B19, B09 et B10 A ce stade, aucun lot n’a encore été attribué. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le lot 1 – Démolition et reconstruction du bâtiment A10. Dans le cadre de ce cahier spécial des charges, l’appellation « marché » sera utilisée pour désigner le lot 1. Les lots 2 et 3 feront l’objet d’une autre soumission. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - …

Award criteria

• Price — Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix.

Official publications

• TED · 00232367-2025 · 10 April 2025
• OJS · 71/2025 · 10 April 2025

Other tenders from Igretec

• Marché de travaux ayant pour objet la rénovation du bâtiment A13 présent sur le site de la SONACA - Lot 1 – Partie 1 · 18 December 2025
• Marché de services ayant pour objet le curage et l’endoscopie du réseau de collecte de Leval-Chaudeville · 17 December 2025
• Lot 5b – (Lot piloté) - Marché de travaux ayant pour objet les parachèvements intérieurs du bâtiment « TRI POSTAL » A6K dans le cadre du… · 11 December 2025
• Marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation du bâtiment des Vestiaires comme première zone de croissance de l’Ecosystème… · 3 December 2025
• Lot 8 – Marché de travaux ayant pour objet l’installation des équipements de levage des bâtiments A6K et E6K dans le cadre du projet « A6K… · 28 November 2025
• Marché de travaux ayant pour objet la rénovation du bâtiment A13 présent sur le site de la SONACA - Lot 1 – Partie 1 · 17 November 2025
• Marché de services ayant pour objet le gardiennage du PAE de « Charleroi – Gosselies 1 » durant les travaux de réaménagement · 3 November 2025
• Marché de services ayant pour objet le nettoyage régulier des locaux administratifs, des extérieurs et des vitres des stations d’épuration… · 21 October 2025
• Lot 9 – (Lot non piloté) - Marché de travaux ayant pour objet la mise en valeur des bâtiments E6K et A6K dans le cadre du projet « A6K –… · 29 September 2025
• Marché de services pour le nettoyage et le repassage des vêtements de travail · 11 September 2025

Frequently asked questions

What is the deadline to bid for this tender?

The submission deadline is 6 May 2025, 10:00. Check the official source, as dates can be modified.

Who is the buyer of this tender?

The contracting authority is Igretec (European Union).

How can I bid for public tenders in European Union?

Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.