Marché en 2 lots ayant pour objet la rénovation du Centre Culturel du Temps choisi
Aanbestedende dienst: Administration communale de Charleroi
- Gepubliceerd
- 10 november 2023
- Uiterste indieningstermijn
- 14 december 2023, 14:00
- Plaats van uitvoering
- Gilly, BE32B
- Procedure
- Openbare procedure
- Documenten
- 1
- Aankondigingsnummer
- f5c572ebeb194de19e7fbd4fbec01abd
- Referentie
- 130c0ab8-92c4-48f7-94d9-1297149393a7
- Officiële bron
- Officiële bron
CPV-codes
- 45000000Bouwwerkzaamheden
Beschrijving
Lot 1 – Architecture/Stabilité/Techniques spéciales- Lot 2 – Détection intrusionUniquement pour le lot 1 :L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses antidumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de DéveloppementStratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités :- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ;-à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée seraconsidérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle.
Percelen (2)
| Perceel | Beschrijving | CPV-code | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 | lot 1 - Architecture:Stabilité:Techniques (lot pilote) | 45000000 Bouwwerkzaamheden | — |
| 2 | Lot 2 – Détection intrusion | 45000000 Bouwwerkzaamheden | — |
Gunningscriteria
- Kosten — Prix
Officiële publicaties
Andere aanbestedingen van Administration communale de Charleroi
- Marché de travaux concernant la redynamisation urbaine de Charleroi
- Marché de travaux ayant pour objet la rénovation de l'ancienne piscine de Gilly en complexe sportif
- Rénovation de la Place du Nord Michel Levie
- Cité administrative de Charleroi_LOT2 : Marché de travaux d'aménagement intérieur
- Marché de travaux ayant pour objet la démolition de la piscine AQUA 2000 à GOSSELIES
- Marché de travaux ayant pour objet la démolition de plusieurs bâtiments situés sur ou à proximité du marché vespéral de Charleroi à…
- Dampremy Quartier Nature
- Cité administrative Charleroi_LOT1 : Rénovation principale du bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la nouvelle cité administrative…
- AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ALBERT IER À MONTIGNIES-SUR-SAMBRE (PHASE 2)
- Roux - passage sous voie du ravel - Travaux de rénovation
Veelgestelde vragen
- Wat is de uiterste termijn om in te schrijven op deze aanbesteding?
- De uiterste indieningstermijn is 14 december 2023, 14:00. Raadpleeg de officiële bron, want data kunnen worden gewijzigd.
- Wie is de aanbestedende dienst van deze aanbesteding?
- De aanbestedende dienst is Administration communale de Charleroi (België).
- Hoe kan ik inschrijven op aanbestedingen in België?
- Inschrijvingen worden ingediend via het officiële aanbestedingsplatform in België. El Vínculo helpt u aanbestedingen te vinden en de documenten te analyseren; de indiening gebeurt altijd bij de officiële bron.
Maak een gratis account aan en ontvang elke dag nieuwe aanbestedingen in België die bij uw bedrijf passen.