Marché de travaux ayant pour objet la Rénovation des toitures et du système de traitement d'air du Centre culturel et de la salle de pétanque
Aanbestedende dienst: Commune de Rixensart
- Gepubliceerd
- 24 juli 2026
- Plaats van uitvoering
- RIXENSART, BE310
- Procedure
- Overig
- Percelen
- 1
- Aankondigingsnummer
- 4640dde8d6504d6086006c459dc37edd
- Referentie
- 97f871e2-6d6e-4d18-bc6c-c817a1ff38a1
- Officiële bron
- Officiële bron
CPV-codes
- 45000000Bouwwerkzaamheden
- 45261910Reparatie van daken
Beschrijving
Marché de travaux ayant pour objet la rénovation des toitures et du système de traitement d'air du Centre culturel et de la salle de pétanque. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contex…
Gunningscriteria
- Prijs — Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix.
Gunningen
| Gegund aan | Bedrag | Datum |
|---|---|---|
| François R SRL | 724.001 € | — |
Officiële publicaties
Andere aanbestedingen van Commune de Rixensart
- Placement de deux installations de climatisation et d’une installation de ventilation dans deux crèches
- Révision du guide communal d'urbanisme - Marché de services - 2026/09 U
- Placement de 3 exutoires de fumées et 3 fenêtres de toit - Maison communale - 2026/10 B
- Remplacement de châssis divers dans les bâtiments de la Régie foncière - Accord-cadre
- Collecte et traitement de déchets verts ménagers déposés en des points d’apports volontaires par les habitants de Rixensart
- Fourniture, pose et raccordement de deux chaudières gaz à condensation - Maison communale de Rixensart
- Acquisition de sable, ciment, gravier, PVC et accessoires - Accord-cadre
- Accompagnement pour la rénovation énergétique de bâtiments privés - Années 2026 à 2028
- Acquisition et placement d'écrans LED en remplacement de panneaux d'affichage dynamique
- Acquisition d'un logiciel de gestion des permis pour l'occupation du domaine public
Veelgestelde vragen
- Wie is de aanbestedende dienst van deze aanbesteding?
- De aanbestedende dienst is Commune de Rixensart (België).
- Hoe kan ik inschrijven op aanbestedingen in België?
- Inschrijvingen worden ingediend via het officiële aanbestedingsplatform in België. El Vínculo helpt u aanbestedingen te vinden en de documenten te analyseren; de indiening gebeurt altijd bij de officiële bron.
Maak een gratis account aan en ontvang elke dag nieuwe aanbestedingen in België die bij uw bedrijf passen.