Marché de travaux au sein du bâtiment du Tri Postal situé à la gare de Charleroi-Central, ayant pour objet les « Travaux de finition/ parachèvement » et l’intégration des installations techniques des « Locaux Définitifs SNCB » destinés à l’accueil des services SNCB.

Gepubliceerd

13 juli 2026

Plaats van uitvoering

CHARLEROI, BE32B

Procedure

Openbare procedure

Aankondigingsnummer

8b5053c0e25c4b6fa96204a0f13992b8

Referentie

75661f7d-3940-476c-867f-03f65e84d56f

Officiële bron

Officiële bron

CPV-codes

• 45400000Afwerking van gebouwen
• 45331000Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

Beschrijving

Marché de travaux réparti en 2 lots distincts, ayant pour objet la réalisation - des travaux de finition/parachèvements (lot 1) - et installation des techniques spéciales (lot 2) dans les Locaux définitifs de la SNCB destinés à l’accueil des services de la SNCB, situés au sein du TRI POSTAL de la gare de Charleroi-Central. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur, via le maître d’ouvrage délégué, se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe …

Percelen (2)

Gunningscriteria

• Prijs — Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix. En cas de marché à lots, cette règle est appliquée à chacun des…

Gunningen

Officiële publicaties

• BDA · 8b5053c0e25c4b6fa96204a0f13992b8 · 13 juli 2026
• BDA · BE-68590_pub02

Andere aanbestedingen van SNCB

• Système de qualification pour différentes assurances qua la SNCB souscrit · 29 januari 2024

Alles bekijken →

Veelgestelde vragen

Wie is de aanbestedende dienst van deze aanbesteding?

De aanbestedende dienst is SNCB (België).

Hoe kan ik inschrijven op aanbestedingen in België?

Inschrijvingen worden ingediend via het officiële aanbestedingsplatform in België. El Vínculo helpt u aanbestedingen te vinden en de documenten te analyseren; de indiening gebeurt altijd bij de officiële bron.