Travaux de remplacement des appareils de dilatation du pont Morand

Publication

6 mai 2024

Numéro d'avis

FR-24-53978

Description

L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Sytral Mobilités - Transport - Objet du marché : La présente consultation est passée selon la procédure adaptée de type ouvert en application du 1° de l'article L2123-1, 1° de l'article R2123-1 et articles R2123-4 à R2123-6 du Code de la Commande Publique. Le marché prend effet à compter de sa notification et se termine à la plus tardive des deux dates suivantes : -Fin de la garantie de parfait achèvement -Ou clôture des comptes. Le délai d'exécution du marché est de : 4 mois (ce délai comprend la période de préparation du chantier de 1 mois) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au mois d'octobre 2024. L'acheteur pourra engager des négociations selon les modalités définies au Règlement de la Consultation Informations pratiques

Publications officielles

• BOAMP · FR-24-53978 · 6 mai 2024
• BOAMP · 24-53978 · 6 mai 2024

Autres marchés de SYTRAL Mobilités - TRANSPORT

• Remplacement avec recyclage d'eau de 4 machines à laver les bus sur les sites de Vaise, la Soie, les Pins et Audibert · 30 juillet 2026
• Accord-cadre pour la fourniture et pose de moteurs et contrôleurs d'aiguilles pour le métro de Lyon · 30 juillet 2026
• Maîtrise d'oeuvre pour la réfection de l'étanchéité et réparation de la structure du viaduc des Tables Claudiennes · 9 juillet 2026
• Accord-cadre de travaux de remplacement de fil de contact des lignes aériennes de tramways du réseau Tcl · 12 mai 2026
• T9-Vaulx-En-Velin-La Soie<> Villeurbanne-Charpennes Via La Doua Marche Signalisation Ferroviaire (Ib16/16b) · 30 avril 2026
• Accord-cadre de travaux de remplacement de fil de contact des lignes aériennes de tramways du réseau Tcl · 14 avril 2026
• Marché de travaux de Grande Inspection des infrastructures des funiculaires de Lyon (Saint-Just et Fourvière) · 13 avril 2026
• Marché de travaux pour la fourniture et la pose des équipements électriques pour le raccordement du Pcc Métro du réseau Tcl au réseau Haute… · 13 avril 2026
• Travaux de second oeuvre pour l'aménagement du R+1 au bâtiment Olympe de Gouges pour le déménagement du Pcc Métro à Villeurbanne. · 13 avril 2026
• Marché de travaux d'aménagements de zones refuges destinés aux Usagers en Fauteuil Roulant (Ufr) en stations de Métro de la ligne A… · 8 avril 2026

Voir tout →

Questions fréquentes

Qui est l'acheteur de ce marché ?

Le pouvoir adjudicateur est SYTRAL Mobilités - TRANSPORT (France).

Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?

Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.