Prestations de services d'assurances construction dans le cadre de l'opération relative à l'augmentation de la capacité voyageurs du tramway de Le Mans Métropole : Adaptation des quais et infrastructures en lignes et du centre de maintenance et de remisage en vue de l'allongement des rames
Acheteur: GROUPEMENT TRANSAMO - CENOVIA
- Publication
- 21 juillet 2024
- Date limite de dépôt des offres
- 27 août 2024, 16:00
- Procédure
- Procédure ouverte
- Documents
- 1
- Numéro d'avis
- FR-24-85492
- Référence
- f5d3470b-6ef7-4144-a49e-d0b7bef825f6
Codes CPV
- 66510000Servicios de seguros
- 66513200Servicios de seguros de todo riesgo para la construcción
- 66516000Servicios de seguros de responsabilidad civil
- 66518100Servicios de corretaje de seguros
Description
Le présent marché concerne la souscription d'assurances construction dans le cadre du projet TAC « Tramway Augmentation de Capacité » en vue de la réalisation des opérations nécessaires et induites par l'allongement des rames de tramway du Mans de 32m à 44m. Le mandataire procédera au nom, pour le compte et sous le contrôle du maître d'ouvrage, à la réalisation des volets 2 et 3 constitutifs de cette opération à savoir :- l'adaptation du centre de maintenance et de remisage : extension du bâtiment atelier, extension du bâtiment de la station-service, reconditionnement du bâtiment « grand entretien » et extension du « peigne » de remisage (stationnement des rames), - l'adaptation des quais et infrastructures en ligne (allongement des quais et des terminus, redimensionnement des sous-stations électriques, …)
Lots (2)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Tous Risques Chantier Montage Essais - TRCME et Responsabilité Civile Maître d'Ouvrage - RCMO | 66510000 Servicios de seguros | — |
| 2 | Dommage Ouvrage - DO et Responsabilité Civil Constructeur Non Réalisateur - CNR | 66510000 Servicios de seguros | — |
Critères d'attribution
- Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Publications officielles
- BOAMP · FR-24-85492 · 21 juillet 2024
Autres marchés de GROUPEMENT TRANSAMO - CENOVIA
- Accord-cadre à bons de commande de travaux préliminaires
- Marché de services: Accord-cadre à bons de commande de fouilles archéologiques
- Accord-cadre de Maitrise d'?uvre générale
- Accord-cadre OQA-IS-CSS_MR lot 1 et OQA-IU Lot 2
- Marché de Travaux: Infra voie ferrée pour l'extension du remisage au CEMT
- Marché de fourniture: appareils de voies pour l'extension du Centre d'Exploitation et de Maintenance du Tramway de Fleury-sur-Orne
- Marché de fourniture: appareils de voies pour l'extension du Centre d'Exploitation et de Maintenance du Tramway de Fleury-sur-Orne
- Accord cadre d'impression et de fabrication des supports de communication travaux (tout format) incluant la livraison, la pose, la dépose…
- Marché à procédure adapté (MAPA)
- Impression, Fabrication des supports de communication travaux tout format incluant pose, dépose et stockage
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 27 août 2024, 16:00. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est GROUPEMENT TRANSAMO - CENOVIA (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.