Cité administrative Charleroi_LOT1 : Rénovation principale du bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la nouvelle cité administrative et coordination des techniques spéciales du lot 2
Buyer: Ville de Charleroi
- Published
- 20 December 2023
- Submission deadline
- 20 February 2024, 10:00
- Procedure
- Open procedure
- Lots
- 1
- Documents
- 1
- Notice number
- 00773145-2023
- Reference
- 03de7d97-5d37-4a42-9996-b2a4bc3a7293
- Official source
- Official source
CPV codes
- 45000000Trabajos de construcción
Description
Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement des 9 plateaux de bureaux et du parking en sous-sol : - La réalisation des parachèvements intérieurs (revêtements sols, cloisons, revêtements muraux, menuiseries, peinture, isolation, faux-plafonds,…) - Les démolitions nécessaires aux futures interventions - La mise en conformité des toitures (y compris mise en sécurité) et la rénovation des toitures vertes - L’installation des réseaux et équipements de techniques spéciales (électricité, éclairage, chauffage, refroidissement, intrusion, incendie, contrôle d’accès, HVAC, sanitaires, …) - L’aménagements des parkings en sous-sol avec zone dédiée aux vélos - L’aménagement des abords immédiats L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se d…
Award criteria
- Price — Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix. Conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas…
Official publications
- TED · 00773145-2023 · 20 December 2023
- OJS · 245/2023 · 20 December 2023
Other tenders from Ville de Charleroi
- Marché de travaux ayant pour objet la rénovation de l'ancienne piscine de Gilly en complexe sportif
- Marché de travaux ayant pour objet la rénovation de l'ancienne piscine de Gilly en complexe sportif
- Cité administrative de Charleroi_LOT2 : Marché de travaux d'aménagement intérieur
- Cité administrative de Charleroi_LOT2 : Marché de travaux d'aménagement intérieur
- Cité administrative Charleroi_LOT1 : Rénovation principale du bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la nouvelle cité administrative…
- Cité administrative Charleroi_LOT1 : Rénovation principale du bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la nouvelle cité administrative…
- Marché de travaux ayant pour objet la rénovation et l'extension de la piscine de Marchienne-au-Pont-lot2
- Marché de travaux ayant pour objet la rénovation et l'extension de la piscine de Marchienne-au-Pont-lot2
- Marché de travaux ayant pour objet la rénovation et l'extension de la piscine de Marchienne-au-Pont-lot2
- Marché de travaux ayant pour objet la rénovation et l'extension de la piscine de Marchienne-au-Pont-lot2
Frequently asked questions
- What is the deadline to bid for this tender?
- The submission deadline is 20 February 2024, 10:00. Check the official source, as dates can be modified.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Ville de Charleroi (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.